防水工程承包合同新
随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，合同在生活中的使用越来越广泛，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？下面是小编精心整理的防水工程承包合同新，欢迎阅读与收藏。
发包人（甲方）：
承包人（乙方）：
甲方将其承建的恩施市房产局火车站片区还建房A栋地下室外墙防水工程，承包给乙方施工。根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》之规定，本着平等、公平、互惠、互利的原则，结合本工程具体事宜，经双方协商订立此合同，当事人双方必须全面履行此合同规定的义务及责任，任何一方不得擅自变更或解除。
一、承包方式
包工包料，材料必须送检，有结论报告时方可进行施工。
二、工期要求
甲方根据现场施工需要，提前三天通知乙方进场时间，乙方必需按甲方预定的`时间完工，不得拖延时间，若延期以每日200/日支付工期违约金，从工程款中扣除。
三、承包范围
地下室剪力墙外墙面保温工程（含后浇带的保温处理），施工中的一切设施设备由乙方自行解决。
四、质量要求
1、施工要求必须参照和依据本工程图纸设计要求及保温工程工艺流程之标准进行施工，不得偷工省料、掺杂施假。完工后经业主方验收确认为准。
2、保质期五年，保质期内出现质量问题由乙方维修至合格；因人为或不可抗力自然因素造成及乙方施工范围以外的质量问题由甲方出资维修。
五、安全责任
乙方进场必须服从项目部统一管理、协调、严禁擅自行动。在施工过程中，乙方必须按照建设工程安全生产管理条例、安全操作规程和施工现场安全管理制度执行。严禁使用老弱病残人员和童工。施工现场处的安全及社会治安，按照建设单位及辖区派出所条文执行。总之，乙方所发生的一切安全责任事故，概由乙方自行负责，甲方不负任何责任。
六、结算价格及付款方式
1、结算价格及计量方式：按实际施工数量按实结算，单价36元/m2，该单价无论市场价格如何变化均不作调整。
2、付款方式：工程完工付款70%，下余20%一年内支付，保质期满，结清余款。
七、双方责任和权利
1、甲方全面负责施工技术和施工质量管理工作，负责对乙方施工技术人员进行施工安全技术交底，安全教育培训。
2、乙方无条件服从项目部的管理、调配工作，甲方有权处理不服从管理的作业人员并清退场。乙方必须主动搞好施工质量、安全设施防护和文明施工现场。乙方不得以任何理由拖欠民工工资，否则追究相关责任。
本合同在履行过程中发生争议由双方协商解决，协商不成经双方同意市仲裁委仲裁或向人民法院起诉。
本合同在甲乙双方签字盖章后生效。经济手续结算完毕，合同自动失效。本合同一式2份，甲乙双方各执1份。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
【防水工程承包合同新】相关文章：
防水工程承包合同09-02
防水工程承包合同12-04
防水工程承包合同模板11-30
建筑防水工程承包合同范本04-13
建筑防水工程承包合同标准模板01-11
防水工程承包合同正式版09-02
内部承包合同新09-02
林地承包合同新09-14
轻工承包合同新09-14
新施工承包合同08-30