监控施工合同(合集15篇)
在人民愈发重视法律的社会中，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么问题来了，到底应如何拟定合同呢？下面是小编帮大家整理的监控施工合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
监控施工合同1
发包单位： (以下简称甲方)
承包单位： (以下简称乙方)
根据《公安部安全防范工程程序与要求》和《中华人民共和国经济合同法》及本工程具体情况，经甲、乙双方协商一致，签订本合同书，以约束双方共同遵守。
一、 工程名称：
二、 工程地址：
三、 承包方式： 包工包料
四、 工程造价：工程款为 元(包含辅料及人工费不含税费线材费，线材费以实际用量结算)竣工后线材按实际使用量结算。价格明细：(不含税金)
五、 工程期限：工程施工期根据实际工程进度安排。(如 遇雨天、地震、六级以上的大风等人力不可抗拒因素，工期双方协商相应顺延。)
六、 结算方式：材料及人员入场经甲方确认符合合同要求，付工程现有进场设备的全款(既每进入一批设备付清一批设备款)完工经验收合格后付清全款。
七、 甲、乙双方责权：
1、 乙方应按甲方要求标准施工。
2、 甲、乙双方应在本合同所属范围内施工前，共同对前期工序质量、现场施工条件进行验收和勘察，对影响施工条件的由甲方负责解决。
3、 乙方应及时向甲方汇报工程的进度、质量。甲方应对乙方施工质量及时验收。
4、 工程质保期 贰 年，质保期内乙方接到故障通知后立即及时安排人员赶赴现场进行维修，不取任何报酬，全力做好保修期内的服务工作。
5、如因下列情况而发生的故障，不在质保范围内：
(1)自然灾害(如雷击、风暴、暴雨、火灾等)所造成的损坏。 (2)使用不善、人为破坏等。
八、 其他约定：
1、 乙方应如期完成施工任务。施工期内因气候影响，现场施工条件的限制，由甲、乙双方及时协调，合同工期相应顺延。甲方不按合同付款，从而影响工期，责任由甲方承担。
2、 施工期内，乙方人员应无条件服从甲方安全管理，但乙方应自行提高施工人员的安全生产意识，施工中如甲方安全设施不妥，乙方也没有提出异议，施工所造成的事故，其经济损失由乙方自负。
3、甲方派为工地代表负责、协商本工程的质量、进度、办理工程签证。联系电话 。乙方派 为驻地全权代表，全面履行本施工合同全部职责。联系电话 。
4、合同发生争议或纠纷处理：
① 合同书经双方签字盖章后即可生效，任何一方违约须赔偿对方总工程款30%的违约责任。
② 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
③ 当事人不愿通过协商、调解解决或协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由仲裁委员会仲裁，事后又没有达成书面仲裁协议的可向当地人民法院起诉。
5、 未尽事宜，甲、乙方随时协商，签订补充协议，作为本合同附件。
6、 本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。
甲方： 乙方：淮南e联电子信息科技
甲方(签字盖章)：
年 月 乙方(签字盖章)：
年 月日
监控施工合同2
买方：(以下简称：甲方)
卖方：(以下简称：乙方)
根据 为甲方倚林嘉园小区安装视频监控系统，经友好协商，双方达成如下协议：.
一、 项目概况：
1、 项目名称：倚林嘉园小区监控系统采购安装工程
2、 项目地点：怀化市中方县倚林嘉园小区
3、 供货及安装时间：
4、 项目承包方式：包工包料，总价包干。
二、 甲方权利和义务
1、 根据乙方设计制作，双方认可的数字公共广播系统工程进行管理与监督;
2、 应为乙方施工提供必要的工程协调及配合工作;
3、 须按本合同约定期限和方式交纳本合同约定的费用;
4、 工程竣工时，可安排工程师或有关经验的工作人员参加系统使用培训;
5、 未经乙方书面同意，不得将本协议下的任何权利义务转让给第三方，本协议另有约定的除外。
三、 乙方权利和义务
1、 承诺对质量负责的条件：保证提供的产品均为全新品;且提供供货产品的合格证明及设备的详细信息备甲方验收。
2、 应在工程施工完毕时，为甲方免费培训系统操作人员;
3、 在对工程中及结束后甲方新提出的原方案之外的新加项目和更改项目，应在与甲方协商的基础上，对原实施方案进行调整，所需增加的工程设备费用由甲方承担，工期重新调整;
4、 向甲方提供相应的电话技术支持服务;
5、 应保守甲方的一切资料秘密，未经甲方书面授权不得以任何方式将本合同及方案细节向第三方透漏。
四、 合同价款及结算方式：
1、 合同价款：本工程为总价包干方式，工程包干价为：柒万陆仟元(￥：76000元)，包干价含附表一的全部工作内容(含材料的采购，工程施工费、管理费、利润、税金、风险费等一切费用)。
2、 结算方式：
双方合同签订生效后，乙方三天内制定工程进度表，并严格按进度进行施工，工程施工完毕，乙方提出书面验收申请三天内，甲方未作答复，视为验收合格，验收合格后，乙方向甲方提供该项目的结算金额等额的税务发票后，甲方在七个工作日内支付项目总工程费用95%,剩余的5%作为工程质保金，满壹年后无质量问题付清工程质保金。
五、 维护和保修
1、 乙方提供的设备自验收合格正式使用之日起一个月内，若出现质量问题，乙方提供免费换新;
2、 系统调试完毕日起18个月内，若出现质量问题，乙方上门免费维修，保修期后设备若需更换零部件，乙方则收取其对应部件的成本费用，若要换新设备，双方另行协商;
3、 产品在保修期间出现质量故障，正常工作时间内，接到甲方报修后，乙方应在4小时内赶赴现场进行维修，如在8小时内不能修复，乙方应提供备用设备给甲方使用;
4、 如非产品质量问题，正常工作时间内，接到甲方保修后，乙方应在24小时内赶赴现场检修，检测出具体问题后，双方协商解决。
六、 协议生效
1、 本协议壹式伍份，甲方肆份，乙方壹份。自双方签字盖章之日起生效。
2、 其他未尽事宜，由双方友好协商解决。
买 方(盖章)： 卖 方(盖章)：
法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：
监控施工合同3
发包人：
承包人：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：路西、南环路南。
工程内容：室外消防监控系统安装。
二、工程承包范围
承包范围：包工包料。按设计及消防验收图纸范围内的全部工作内容
三、合同工期
开工日期：20xx年4月20日
竣工日期：20xx年5月20日
合同工期总日历天数30天。
四、质量标准
工程质量标准：按国家和地方有关消防工程的质量检验评定标准达到合格
五、合同价款:
人民币xx(大写)：柒拾叁万伍仟元整(￥：735000.00)
六、合同生效
合同订立时间：
合同订立地点：
本合同双方约定:双方签字盖章后生效
七、适用法律和法规
(1)需要明示的法律、行政法规：我国现行的、与本工程相关的法律法规文件、消防颁发的现行标准、规范均适用于本工程。国内没有相应标准、规范时的约定：双方协商约定。
(2)承包人委托有资质的设计单位设计工程施工图纸，用于消防监控系统验收。费用由承包人负担。
八、双方一般权利和义务
1.工程师：
1. 1监理单位委派的工程师
姓名：
职务：
总监代表
发包人委托的职权：
(1)本工程发布停工令、复工令、工期延误，
(2)其他需要发包人行使的权力。
1. 2发包人派驻的工程师
姓名：
职务：工程部长
姓名：
职务：安装工程师
2.发包人工作
2. 1发包人应按要求完成以下工作：
(1)施工场地具备施工条件
(2)将施工所需的水、电线路接至施工场地的时间、地点和供应，施工中的水、电费由承包方负担。
(4)提供工程地下管线资料
(5)双方约定发包人应做的其他工作：双方另行协商。
3.承包人工作
承包人应按要求完成以下工作：
(1)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续
(2)已完成工程成品保护的及费用承担：
(3)施工场地清洁卫生：
(4)在接到修理通知之日后2天内派人修理。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
(5)发生须紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
(6)质量保修完成后，由发包人组织验收。
4、施工组织设计和工期
4. 1承包人提供施工组织设计、资质证明材料和进度计划的时间：开工后2日内。工程师确认的时间：收到后2日内批复。
4.2.双方约定工期顺延的其他情况：除不可抗力外，工期顺延须经总监理工程师和发包人批准方可计算顺延天数。
5、安全施工
承包人应严格按照国家及法律、法规、《建设工程施工现场消防安全技术规范》执行，遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工;施工现场若发生安全事故所造成的损失，由承包单位自负，发包人不承担任何责任。
九、合同价款与支付
9.1本合同价款采用固定总价合同。
(1)采用固定价格合同，合同价款中包括的范围：
本合同采用图纸设计范围内的全部工作内容及另行设计的监控系统图纸工作内容，实行包工包料一次性包死，包定总价格约为人民币柒拾叁万伍仟元整。(￥735000.00元)
9.2工程款的支付
双方约定的工程款支付的方式和时间：
本工程无预付款，施工完毕后甲方、监理等相关部门验后合格后付至工程造价的80%(其中500196元抵房款，余款待消防部门验收合格后支付15%(，即11万元)质保金为工程造价的5%(，即3.675万元)保修期为两年，期满后30日内给予支付。
9.3承包人采购材料设备的约定：
⑴.本工程泵采用上海鸿龙品牌，监控自动报警系统采用北大青鸟，材料运到现场抽样检测，质量合格，证件齐全、材料与合格证等证明材料相符。
⑵.管材符合图纸设计要求。
工程承包范围内的全部材料和设备均由承包人自行采购，但必须符合图纸设计及甲方要求，严格执行报检制度，未经检验或检验不合格的材料、构件、半成品不得用于本工程且保证用于本工程的材料与样品相符，否则承担违约责任。
十、工程变更
若发包人有设计变更，以书面形式通知承包人。
十一、竣工验收
承包人应在竣工验收后15日内将完整的1套资料(不含竣工图纸)移交给甲方。
十二、违约、索赔和争议
12.1双方约定的承包人其他违约责任：
如果承包人未能按工程进度要求完成工程量，发包人有权下达书面通知书要求承包人按工程进度要求完成施工，经两次书面通知(间隔时间不少于10天)仍未达到工程进度要求的，发包人有权终止合同，承包人应赔偿因工程延误而造成的损失且每延误一天按工程总价款向发包人支付0.3‰的误期赔偿金。
12.2争议的解决方式
(1)若在履行合同时发生争议，首先由建设行政主管部门进行调解，调解不成时，可向烟台开发区人民法院提起诉讼。
(2)本合同一式两份,甲乙双方各一份,本合同经双方签字后生效,至工程验收完毕验收合格,工程款全部付清之日失效。
十三、补充条款
13.1工程实施过程中项目部有关人员变动，必须提前14天用书面形式报告甲方，经甲方同意后方得变动;
13.2施工过程中，承包方必须接受发包人代表及监理工程师的监督，服从发包人的协调，并主动配合;如有不服从，发包人有权责令其停工整顿或退场，造成的经济损失由承包人负责;
13.3施工期间，承包人要做到文明施工，材料堆放整齐，在施工过程中如受到有关部门的通报批评，则由发包人视情况对承包人进行相应的经济处罚;
13.4严格施工安全，承包人应对施工人员进行安全教育，不发生人身伤亡事故和火灾事故，并应参加建筑、安装工程保险，施工中由于承包人原因发生的质量、安全事故及责任和经济损失均由承包人负责;
13.5按时提供符合蓬莱工程所在地税务部门要求的合格发票。
13.6本工程材料的检试验由承包人负责，指定在蓬莱市建筑工程质量检测中心。
13.7若承包人在无正当理由的情况下，未经发包人同意，擅自停工或终止履行合同，承包人除应按工程合同价款的30%向发包人支付违约金外，还应承担发包人另行发包而增加的工程费用。
13.8承包方在施工过程中，所产生的水电费皆由承包方自行承担。如逾期不付造成停电、停水，导致工期延长的后果由承包方承担责任或由发包方直接从应支付的工程款中予以扣除。
13.9承包人应按照发包人与监理公司的要求整理汇总工程资料，按合同约定期限提供竣工资料，逾期提交，每逾期一日，按照工程总造价每日万分之五支付发包方违约金，且发包人有权拒付工程款。
发包人：(公章)
承包人：(公章)
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
电话：
电话：
日期:
监控施工合同4
发包单位：
承包单位：
甲方将建筑工程项目委托乙方施工，为了明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑工程合同的同时，签订本协议，双方必须严格执行。
一、工程概述：
1、工程名称：
2、工程地址：
3、分包形式：
二、工程项目期限：
自_______年_______月_______日起开工至______年_______月_______日止完工。
三、协议内容：
1、甲乙双方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、企业安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关安全生产以及劳动保护法规、条例、规定。
2、甲乙双方都应有安全管理组织体制，包括分管安全生产的领导，各级专职和兼职的安全员;应有各工种的安全操作规程，特种作业工人的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度。
3、甲乙双方在施工前要认真勘察现场：
(1)工程项目应由甲方编制施工组织设计;
(2)工程项目由乙方按甲方的要求自行编制施工组织设计，制订有针对性的安全技术措施，乙方必须严格按施工组织设计的要求施工。
4、甲乙双方的领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全纪律、制度法规。
5、施工前，乙方应组织召开现场安全生产教育会议，并通知甲方委派有关人员出席会议。介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求，乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。
6、施工期间，乙方指派同志负责本工程项目的有关安全、安全措施的落实以及防火工作等;甲方指派同志负责联系予以协助督促乙方执行有关安全、安全措施以及防火等的落实情况。甲乙方双方应经常联系，进行项目安全检查等工作，共同预防事故发生。
7、乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产管理的各类规定，接受甲方的督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产管理以及督促定期检查的义务，对于查出隐患，乙方必须限制整改。
8、在生产操作过程中的个人安全防护用品，由各方自理，甲乙双方都应督促施工现场人员自觉穿带好安全防护用品。
9、甲乙双方人员对各自所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患，立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。施工单位对施工过程中产生的后果自行负责。
10、由乙方提供的机械设备、脚手架等设备，在搭设、安装完毕提交使用前，甲方应会同乙方共同按规定验收，并做好验收及交付使用手续。严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用，否则由此发生的后果概由擅自使用方负责。
11、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如甲乙双方必须相互借用和租赁，应由双方有关人员办理借用租赁手续。借出方应保证借出的设备和工具符合安全要求，但借入方必须尽心检验。借入使用方一经接收，设备和工具的保管、维修以及在使用过程中发生的故障损坏遗失或造成伤亡事故均由借入使用方来承担责任，负责赔偿。
12、甲乙双方的人员，对施工现场的脚手架、各类安全防护措施、安全标志和警告牌等不得擅自拆除、更动。如确定需要拆除更动的，必须经工地施工负责人和甲乙双方指派的安全员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。任何一方人员，擅自拆除所造成的后果，均由该方人员及其单位负责承担。
13、特种作业必须执行国家制定的《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证;中、小型机械的操作人员必须按规定做到定机定人和持证操作;起重吊装作业人员必须遵守十不吊规定，严禁违章、无证操作;严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。
14、甲乙双方必须严格执行各项防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火。消防器材不准挪作他用，不准任意玩意，损坏偷盗。动用明火必须有三级动火审批手续，并制定防火监护人员，签发监护工作交底书，落实监护措施。焊工必须持有效证件上岗作业，严禁无证操作。生活设施内，严禁使用电炉，严禁使用碘钨灯照明取暖，烘烤衣服，不准私自拉接电线插座，不准躺在床上吸烟。电饭锅、电炒锅等电热器具应到指定的专间集中使用。
15、乙方需用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，如不符合安全规定的应及时向甲方提出，甲方应积极整改，整改合格方准使用，违反本规定或不经甲方许可，擅自乱拉电气线路造成后果均由肇事者单位负责。
16、遵循先订合同后施工的原则。甲方不得指派乙方人员从事合同外的施工任务。乙方应拒绝合同外的施工任务，否则由此造成的一切后果均由有关方负责。
17、甲乙双方在施工中，应注意地下管线、障碍物及高低压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底。乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施。
18、乙方在签订建筑工程施工合同后，应自觉地办理从业人员的登记注册手续。
19、贯彻谁施工谁负责安全的原则，乙方人员在施工期间，造成伤亡、火警、火灾、机械等其它事故(包括由乙方责任造成甲方人员、他方人员、行人伤亡等)，甲方有协助紧急抢救伤员的义务，乙方负责事故上报，经济赔偿及善后处理。事故的损失和善后处理费用，应按责任，协商解决。
20、其他：
(1)为认真落实安全管理等规定以及责任制方针，乙方需向甲方交纳安全风险保证金元，以作为甲方对项目的安全监督检查和安全考评的奖罚。
(2)项目工程安全生产奖罚办法具体参照附件。
21、本协议经双方代表签字后盖章即生效： 协议作为合同正本的附件一式四份，甲、乙方各执二份。
甲方代表人： 乙方法定代表人：
甲方安全负责人： 乙方安全责任人：
_______年_______月_______日
监控施工合同5
甲方：_________________
乙方：_________________
经甲乙双方协商，本着互惠互利的原则，承包事宜，达成如下条款，以便共同遵守。
(一)工程概况
工程名称：_________________
工程地点：_________________
工程内容：_________________
(二)工程造价
工程款总额约为________________元整，(大写)_____________
(三)工程质量
乙方接受该项目后必须严格按照施工及转让合同的约定和国家有关工程的法律法规进行施工，承担质量、安全及其他施工中存在的一切风险责任，严格履行原施工合同。认真负责进行施工项目的质量和安全，对发生的质量问题和事故乙方负完全责任。
(四)工程内容
具体设备要求要求乙方响应投标文件要求，达到招标文件所附要求，如因乙方所购物品没达到实际要求，致使审计出现偏差，责任由乙方负责。
(五)工期
本工程自_______________年_____月_____日开工，于_______________年_____月__________日竣工。如有逾期，责任由乙方承担。
(六)材料供应
材料供应由乙方全额承包，要求符合投标文件中材料报表，不做任何假冒、欺诈、侵权、损誉的事情，若发生此类事件，则甲方有权追究乙方的法律责任，并要求进行相关经济赔偿和处罚。
(七)付款办法
乙方先行支付甲方_________________元整，大写_________________，工程验收合格，建设单位审计后，甲方负责向建设单位追要工程款，工程款到账后，由甲方向乙方支付剩余款项，如最后价格出现偏差，乙方自负盈亏。
(八)设备保修
1、出现简单技术问题时，乙方应提供电话咨询。
2、电话咨询无法解决的，对复杂技术问题，乙方应24小时内到现场服务。
3、监控保质期为五年，整体质保为两年，系统开通后保期内如出现使用故障，乙方负责免费维修，如故障是因人为或意外引起的，需调换的设备或零件的费用由甲方向建设单位追要，乙方负责免费维修。
(九)工伤事故
甲方参与投标，投标文件中所规定的义务转由乙方向建设单位履行，乙方在经营活动中，若出项安全事故等重大意外，均由乙方独立承担，甲方不承担一切责任，特此提出免责声明。
(十)其他
本合同自双方签字之日起生效，本合同一式两份，甲、乙双方各持一份
甲方签字：_________________乙方签字：_________________
____年_____月_____日____年_____月_____日
监控施工合同6
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
甲方将 工程发包给乙方施工，根据国家有关规定，经双方协商一致，同意签订本合同。
第一条 工程总造价和订货款
（1） 工程造价： 本合同全部工程施工图预算造价为人民币壹万捌仟伍佰元整（各单项工程造价详见工程项目一览表）；
（2） 订货款： 甲方提供给乙方工程总造价30％的订货款伍仟伍佰元整（合同签定之日付给）。
第二条 工程进度和结算方式
（1） 乙方进入施工现场敷设工程所需管道及线路，待乙方安装所有监控摄像机完毕，甲方付给乙方工程总造50％的材料款玖仟贰佰伍拾元整；
（2） 甲方厂区车间照明设备安装完毕，乙方进入施工现场安装电脑录像监控专用设备终端，整套系统进行调试正常使用，经甲方验收合格后，甲方付给乙方工程总造价20％的剩余款叁仟柒佰伍拾元整。
第三条 工程工期及顺延工期
工程工期为 20xx 年3 月 10 日至 20xx 年 3 月 25 日。
在组织施工过程中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限：
（1） 因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者；
（2） 因甲方提出变更计划而不能继续施工者；
（3） 因甲方原因造成被迫停工或不能顺利施工者。
第四条 服务条款
在正常使用情况下，执行国家公安部规定保修一年的制度：
（1） 一年内属产品质量问题发生故障，一切维修费用由乙方全部承担；
（2） 属人为破坏或由于水、火及其它自然灾害所造成的损坏，不在保修范围之内。
第五条 其它
（1） 材料进入施工现场并已安装完毕的，如有丢失或损坏由甲方负责；
（2） 本合同未尽事宜，双方也可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力；
（3） 本合同签约地为 ；
（4） 本合同一式二份，甲乙双方各执一份；
（5） 本合同自签字盖章之日起生效。
发包方单位： 承包方单位：
（盖章） （盖章）
法定代表人：
日期： 年 月 日法定代表人： 日期： 年 月 日
监控施工合同7
甲方：__________
乙方：__________
依照《中华人民共和国合同法》，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：_______________
工程地点：_______________
工程范围：_______________
工程内容：监控系统布线、设备安装及调试
二、工程总价：
详见附件1(工程价格汇总表)
合同金额：______________
本工程在小区监控系统工程采用总价包干的形式，一次包干;超出小区监控系统工程范围内的项目若小区需要增加，由双方协商价。
三、产品质量及安装调试要求：
1、乙方须按附表1要求向甲方提供符合国家产品质量标准的正品设备，不得以任何理由以次充好，如发现有非正品则乙方以一赔十。未经甲方同意，不得随意更改方案。并提供各设备有关品质证明书，合格证，说明书，相关软件等资料。
2、乙方所提供合同内设备应保证产品内外包装完好无损，若不能达到要求，甲方有权要求乙方立即更换合格产品直至解除合同。由此带来的一切损失由乙方负责。
3、在签订合同后，乙方按照甲方要求负责设备安装、调试，要求做到布局合理，布线规范，便于使用及维护，符合国家有关技术标准。
4、由甲方提供安装场地及电源。
四、技术标准及质量保证:
(1)乙方所供设备均以生产厂家提供的产品技术资料为技术准。
(2)乙方保证本项目所供产品均为合同中指定的产品，且包装为原包装。产品进场时提供供货证明，经甲方验收后进行施工。
(3)乙方对监控布线、设备质保见附件1(工程价格汇总表质说明)
五、工程项目建设期限：
合同签定后_____日内进场施工，整个施工工期_____天。(_____年_____月_____日开工，_____年_____月_____日以前乙方按设计要求完成设备安装调试。并能投入正常使用。)
六、售后服务：
1、乙方所提供合同内设备，从验收之日起，所有产品及零配件质保期按规定办理。在质保期内，若有产品质量问题，由乙方负责免费更换或维修。质保期满后，设备维修时，乙方按成本费计算。更换的产品必须是新的，且质保期限从当时算起。
2、凡由产品质量问题引起的各类故障，乙方在接到甲方故障报修通知后，在24小时内响应，72小时内解决故障，若在72小时内不能排除故障的，则应由乙方提供不低于原设备标准的备用产品保证小区的正常使用。
3、乙方向甲方免费培训1-2名设备操作管理人员，要求达到能正确使用与维护本合同的设施、设备。
七、竣工验收及付款方式：
项目施工安装、调试完毕，由乙方通知甲方组织验收，并提供相应完整的验收资料。乙方自书面通知之日起，10天内由于甲方拖延不验收视为工程验收合格。项目施工安装、调试完毕后，并签注验收结论，验收合格后甲方一次性，向乙方支付95%_____余5%_____质保金。逾期不付按0.1%支付滞纳金。
八、约定事项:
(1)为确保工期，争取提前竣工，由甲乙双方共同组成工程实施小组。
(2)合同如需变更，甲、乙双方另行协商确定变更事宜，双方签章生效，并作为本合同的附件。
(4)附件1作为本合同要件，乙方必须遵照执行，否则视为约。
九、违约责任：
1、乙方必须严格按合同要求按时、按质(即合同要求的设备的规格、型号)、按量完成供货与安装调试完毕并交付甲方使用。如有违约，每违约一天，按合同总金额的0.1%向甲方支付违约金;若违约超过10天，甲方有权解除合同，所造成的损失，由乙方负责。
2、在乙方履行合同后，甲方保证按时向乙方支付合同款项，如有违约，每违约一天，按合同总金额的0.1%向乙方支付违约金。
十、其他事项：
1、本合同按《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国产品质量法》，《消费者权益保护法》等有关法律条款执行。
2、合同执行中，若发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，提交仲裁委员会解决，直至提交法院审理。
3、施工期间出现工伤事故，由施工单位自行负责。
4、本合同一式两份，由甲方执一份
5、未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决。
6、本合同经双方法定代表人或其授权的代表签字，加盖双方公章后之日生效。货款两清后，合同效力终止。
甲方：__________
乙方：__________
法定代表人：__________
法定代表人：__________
电话：__________
电话：__________
_____年_____月_____日
_____年_____月_____日
监控施工合同8
甲方：_______
乙方：___________
依照《中华人民共和国合同法》，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：______市______学校电子监控系统工程
工程地点：______市______学校校园内
工程范围：
工程内容：监控系统布线、设备安装及调试
二、工程总价：
合同金额：人民币 整(____________元)。
本工程在学校监控系统工程招标文件、投标书范围内采用总价包干的形式，一次包干;超出学校监控系统工程招标文件、投标书范围内的项目若学校需要增加，由双方协商定价。
三、产品质量及安装调试要求
1.乙方须按附表1要求向甲方提供符合国家产品质量标准的正品设备，不得以任何理由以次充好，如发现有非正品则乙方以一赔十。未经甲方同意，不得随意更改方案。并提供各设备有关品质证明书，合格证，说明书，相关软件等资料。
2.乙方所提供合同内设备应保证产品内外包装完好无损，若不能达到要求，甲方有权要求乙方立即更换合格产品直至解除合同。由此带来的一切损失由乙方负责。
3.在签订合同后，乙方按照甲方要求负责设备安装、调试，要求做到布局合理，布线规范，便于使用及维护，符合国家有关技术标准。
4.由甲方提供安装场地及电源。
四、技术标准及质量保证
(1)布线标准：乙方监控系统布线施工，严格遵照国际《民用闭路监控电视系统技术规范》GB50198-94。
(2)乙方所供设备均以生产厂家提供的产品技术资料为技术标准。
(3)乙方保证本项目所供产品均为合同中指定的产品，且包装为原包装。产品进场时提供供货证明，经甲方验收后进行施工。
(4)乙方对监控布线、设备质保见附件1(工程价格汇总表质保说明)
五、工程项目建设期限
合同签定后____日内进场施工，整个施工工期 天。(____________开工，____________以前乙方按设计要求完成设备安装调试。并能投入正常使用。)
六、售后服务
1.乙方所提供合同内设备，从验收之日起，所有产品及零配件质保期按投标书规定办理。在质保期内，若有产品质量问题，由乙方负责更换或维修。质保期满后，设备维修时，乙方按成本费计算。更换的产品必须是新的，且质保期限从当时算起。
2.凡由产品质量问题引起的各类故障，乙方在接到甲方故障报修通知后，在 小时内响应， 小时内解决故障。
七、竣工验收及付款方式
项目施工安装、调试完毕，由乙方通知甲方组织验收，并提供相应完整的验收资料。乙方自书面通知之日起，10天内由于甲方拖延不验收视为工程验收合格。
八、约定事项
(1)为确保工期，争取提前竣工，由甲乙双方共同组成工程实施小组。
(2)合同如需变更，甲、乙双方另行协商确定变更事宜，双方签章生效，并作为本合同的附件。
(3)招标文件、投标书是本合同的一部分，具有同等法律效力。
(4)附件1作为本合同要件，乙方必须遵照执行，否则视为违约。
九、违约责任
1.乙方必须严格按合同要求按时、按质(即合同要求的设备的规格、型号)、按量完成供货与安装调试完毕并交付甲方使用。如有违约，每违约一天，按合同总金额的0.1%向甲方支付违约金;若违约超过10天，甲方有权解除合同，所造成的损失，由乙方负责。
2.在乙方履行合同后，甲方保证按时向乙方支付合同款项，如有违约，每违约一天，按合同总金额的0.1%向乙方支付违约金。
十、本合同按《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国产品质量法》，《消费者权益保护法》等有关法律条款执行。
十一、合同执行中，若发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，提交仲裁委员会解决，直至提交法院审理。
十二、施工期间出现工伤事故，由施工单位自行负责。
十三、本合同一式四份，由甲方执二份(存档一份，财务一份)，乙方执一份，电教站备案一份。
十四、未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决。
十五、本合同经双方法定代表人或其授权的代表签字，加盖双方公章后之日生效。货款两清后，合同效力终止。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
监控施工合同9
工程名称：______________监控系统工程
工程地点：______________
工程范围：_________________详见_______________监控系统招标文件和投标书
工程内容：________________
工程总价：_________________详见附件1(工程价格汇总表)
合同金额：_________________人民币_____________元整(￥________________元)。
注：_________________工程总款中，中标工程总款为________________元，后续附加________________元，为甲、乙方及_____________认可，为必须附加项，见工程价格汇总表第9项。
本工程在监控系统工程招标文件、投标书范围内采用总价包干的形式，一次包干;超出监控系统工程招标文件、投标书范围内的项目若需要增加，由双方协商定价。
本合同由甲乙双方签字或者盖章之日起生效。
本合同一式份，双方各执份，合同附件作为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。
甲方：乙方：
签订日期：年月日
签订地点：
监控施工合同10
甲 方：_________
乙 方：_________
甲乙双方为_________（地点名称）弱电综合布线系统签订合同如下：
一、工程概况
1、工程名称：_________（地点名称）弱电综合布线系统
2、工程地址：_________
3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装；机房光缆布线信息点布线及安装；协助安装防雷、消防系统产品。其中包括暗管暗线工程、综合布线工程、UPS配电工程。
乙方具体负责：
(1) 暗管暗线工程中的配管穿线、底盒安装、面板安装、配线箱安装
(2) 综合布线工程中的配管、配槽、穿线、底盒安装、面板安装、机柜安装、配线架和理线器的安装，设备的安装和系统调试
(3) UPS配电工程中的配管、配槽、穿线、底盒安装、面板安装、配电柜和电池组的安装和系统调试；
(4) 整个弱电工程采购部分包括：
除综合布线工程所用的交换设备及UPS配电工程中所用的UPS主机由甲方采购外，其它材料和主材由乙方统一采购。
二、甲乙双方的责任和义务
1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。
2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：
1）完成_________（地点名称）弱电综合布线系统（工程量为：约 米金属桥架安装；约_________米的管路铺设；约_________个信息点布线安装；约_________个机房信息点布线安装；约_________条室内光缆布线；及协助安装防雷系统产品、消防系统产品）
2）提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。
3、乙方保证统一着装（工作服）在现场施工及项目班组长每天到场。
4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。
5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。
三、工程进度安排
1、在甲乙双方协商下，计划在_________年_________月_________日前全部完工。
2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。
四、工程验收时间
工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。
五、合同预算金额
本合同预算总金额为：（人民币）_________元整（000.00）
六、结算方式
工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%；余款_________%一年内付清。
乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。
七、人力不可抗拒事故
如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。
八、违约责任
甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的违约金。
乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理；乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。
九、解决争议的方式本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院管辖。
十、合同生效及其它
1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。
2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。
3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。
4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。
甲方（签章）：_________ 乙方（签章）：_________
法定代表或其委托人：_________法定代表或其委托人：_________
地 址：_________地 址：_________
开户行：_________ 开户行：_________
帐 号：_________帐 号：_________
签约时间：_________年___月___日 签约地点：_________
监控施工合同11
甲方：
乙方：
双方经友好协商同意，签定本合同。监控系统能在人们无法直接观察的场合，却能实时、形象、真实地反映被监视控制对象的状况，且能做到全天候24小时不间断进行，现已成为人们在现代化管理中一种极为有效的观察管理工具。由于它具有只需一人在控制中心操作就可观察许多区域，甚至远距离区域的独特功能，被认为是保安工作之必须手段，因此视频监控系统在现代管理和护卫中起独特作用。
本系统采用统一的技术规范、兼容明晰的信息格式，将高性能的系统设备有机地集成在一起，构成一个高度自动化的闭路电视监控管理系统。保证图像清晰、色彩真实、防闪稳定和操作容易，并可在所处环境下长期可靠地运行。
第一条 工程项目
工程名称：监控防盗安装工程地点：临泉县长官镇
第二条 工程期限
工期共1天，自乙方收到甲方进场通知书之日起计算，甲方提供的全部主材料必须在开工后1天内到齐，否则工期顺延。如遇到甲方原因或不可抗拒因素（如火灾、地震、水灾等）影响工期，双方另行商定解决。当乙方完成上述第n条所有工程量时工程即为竣工。在施工中如因甲方原因造成工期延误，中途停建、缓建，乙方工期顺延。
第三条 工程费用
1、本工程合同总价为人民币元（大写：柒仟柒佰柒拾元整）。
2、分包工程中产生的工程量变化，乙方按实与甲方结算。
3、此合同总价为含税价格，不包括所有由甲方负责。
第四条 工程费用支付与结算
1、本合同签定后，甲方付工程设备预付款，元（大写：贰仟_____元整）。
2、工程进行到设备调试完毕，系统运行正常后甲方累计向乙支付全部余款，即5770元
3、乙方负责本工程一年质量保修，一年质量保修期后。
第五条 甲方工作
1、甲方负责协助乙方办理相关施工手续，提供施工材料存放场地；
2、甲方负责按照建设方的进度安排乙方进行施工；
3、甲方负责协调解决乙方在施工中的用水、用电事宜。
第六条 合同的生效与终止
本合同自甲、乙双方法签字后生效。维护保养期满，本合同自行终止。
第七条 其他
1、由于甲方原因造成工期拖延的，给予顺延；
2、合同未尽事宜，双方根据具体情况结合有关规定友好协商解决；
3、本合同一式贰份，甲、乙双方各持壹份。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
监控施工合同12
甲方：_________
乙方：_________
依据《中华人民共和国民法典》之规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，为了明确双方的权利与义务关系，经友好协商，现就乙方承接甲方安防监控工程事宜达成如下条款，订立本合同。
第一条工程概况
工程名称：_________
工程地点：_________
工程范围：_________监控系统方案书。
工程内容：_________监控设备购置、系统布线、设备安装和调试。
签约地点：_________
第二条设备要求及设备清单
乙方向甲方所提供的设备应当是全新的且是合同指定的产品。
设备清单详见本合同的附件1，该设备清单由双方在签订本合同时一并予以确认，经签字盖章后作为本合同不可或缺的部分。
第三条工程款及支付方式
本合同项下的工程款总额为￥_________元整，大写：_________人民币整。
工程款支付方式为：_________
1、本合同签定后2日内，甲方支付乙方总工程款的25%作为预付款，即￥_________元整，大写：_________人民币整。预付款到位后乙方开始安排设备的采购，并根据甲方通知后按时进场。
2、乙方接甲方通知进场后，开始施工后的10天内甲方按照工程进度支付乙方总工程款的25%，即￥_________元整，大写：_________人民币整。
3、乙方对工程安装调试完毕后，由甲、乙双方相关人员组建验收小组负责工程的验收，验收合格并稳定运行一周后，经双方签字确认，甲方应在30日内支付乙方总工程款的40%，即￥_________元整，大写：_________人民币_________元整。剩余工程款总额的10%做为两年质保金，保修期一年届满后_________日内支付5%，￥_________元整，大写：_________人民币_________元整即给乙方，保修期满两年后_________日内，支付5%，￥_________元整，大写：_________人民币_________元整即给乙方。
4、上述工程款包括工程设备、部件及其运输、安装、调试和两年期的设备保修、维护费用，但不包括经甲方同意所增加的预算外工料费用。乙方已经全面考察甲方场所，并保证本合同附件表格中所列设备及工料已经足够满足安装监控设施所需。对于超出部分，甲方不予承担相关工料费用。
第四条工程建设期限
合同签订，预付款到位后，根据甲乙双方商定日期，最多不超过7天入场，整个施工工期为30天(_________年_________月_________日开工，_________年_________月_________日以前乙方按照设计要求完成设备安装调试，并能正常投入使用)
第五条产品质量及安装调试要求
1、乙方按照要求向甲方提供符合国家产品质量标准的正品设备，不得以任何理由以次充好。未经甲方同意不得随意更改方案，并提供各设备有关品质证明书，合格证，说明书，相关软件资料文件等。
2、乙方保证本项目所供产品为合同中指定的产品，且包装为原包装，内外包装完好无损，若不能达到要求，甲方有权立即要求乙方更换合格产品直至合同解除。由此带来的一切损失由乙方负责。产品进场时乙方提供供货证明，经甲方验收，不得以次充好，以假充真，如发现非正品一律以一赔十。
3、在签订合同后，乙方按照甲方要求负责在5个工作日内完成安装布局设计图纸，在甲方对设计图纸确认后，方能开始设备安装、调试，要求做到布局合理、布线规范，便于使用和维护，符合国家相关技术标准。
4、甲方付清总工程款的50%后，应负责提供系统安装和调试的必要条件，做好施工方的现场协调工作，积极为乙方提供良好的工作环境。条件具备后，甲方通知乙方开始施工。乙方应当在接到甲方通知后30_________日内将工程安装完毕，在安装完毕后7日内调试完毕。
5、系统安装、调试过程中如有不符合技术要求的，应立即返工直到达到标准。
6、乙方施工过程中需保证以下起码标准：_________
(1)所有线路封闭，不存在任何管线外露;
(2)所有隐蔽工程在甲方检验并书面确认后进行隐蔽;
(3)所有摄像头视频设备能稳定运行，不存在任何不稳定或黑屏;
(4)所有线路排线科学、有序，不存在任何可能导致线路混乱不清、短路的情况。
7、由甲方提供安装场地和电源。
8、为确保工期和工程质量，争取提前竣工，由甲乙双方共同组成工程实施小组，甲方指派担任项目经理，乙方指派担任项目经理。
第六条技术标准和质量保证
1、布线标准：_________乙方监控系统布线方案，严格遵照国际《民用闭路监控电视系统》GB50198-94。
2、乙方所供设备均以生产厂家提供的产品技术资料为技术标准，该等设备应能达到系统稳定运行的要求，若不能达到要求，甲方有权要求乙方立即更换产品，由此带来的损失由乙方承担。
3、乙方对监控布线、设备质保期限为两年。
4、工程完工后如出现质量问题，乙方保证在甲方提出后24小时内派人员检修。
第七条工程设备的验收
1、甲方付清预付款后，乙方应及时将工程设备及其部件运送到甲方指定的地方，乙方应要求甲方验收后书面确认，由乙方负责保管，领料。
2、甲乙双方在工程结束后，将根据甲乙双方确认的书面验收单进行设备、部件和安装工程费款项结算。
第八条技术支持及售后服务
1、在系统正式投入施工后，乙方保证派遣专业技术人员按施工的不同阶段指导实施，并保证进度。
2、乙方的施工安装调试应严格按规程进行，并接受甲方的监督。
3、乙方为甲方培训2名操作人员，要求能达到正确使用和维护设备。
4、乙方承诺在质保期内，如遇甲方需要调整摄像头安装位置，乙方承诺一年内给予五次安装调试及技术服务，超过五次乙方将按市场行情收取有关工程安装费用;并承诺质保期内如遇产品质量和系统调试问题，经电话面授无法解决的，乙方将在5小时到项目现场进行故障排查和解决有关问题。
第九条验收和移交
1、系统调试开通壹周内，由乙方书面通知甲方组织验收，并提供相关资料。甲乙双方主管部门组成验收小组，验收小组由双方各指派2名人员组成，验收小组对系统作全面验收，验收合格后各方签字确认，签注验收结论，并由乙方移交给甲方。
2、如甲方在一个月内没有进行验收的，则视为默认工程验收通过。
第十条设备保修
1、乙方所提供合同内设备，从验收之日起，所有产品及零配件质保期按规定处理。在质保期内，若产品有质量问题，由乙方负责更换或维修。质保期满后，设备维修时，乙方按成本计算。更换的产品必须为新品，且质保期从更换之日起算。
2、出现简单技术问题时，乙方应提供电话咨询，4小时内解决问题。电话咨询无法解决的，对复杂技术问题，乙方应24小时内到现场服务
重大技术问题应在48小时内到现场服务。若48小时仍不能排除故障的，则应由乙方提供不低于原设备标准的备用产品保证乙方的正常使用。
3、系统开通后壹年内如出现使用故障，乙方负责维修，如故障是因人为或意外引起的，需调换的设备或零件的费用由甲方负责，乙方负责维修。
第十一条违约责任
1、甲方的违约责任
(1)中途变更工程的规模、设备规格、安装地点等，应当赔偿乙方因此造成的损失;
(2)无合理理由，中途解除合同，甲方支付乙方违约金，违约金为未履行部分工程款总额的40%;
(3)未按合同规定的时间和要求向乙方提供场地等辅助工作和准备工作，乙方有权解除合同，甲方应当赔偿乙方因此而造成的损失;乙方不要求解除合同的，除交付工程的日期得以顺延外，甲方应当偿付乙方停工期间的损失;
(4)超过合同规定日期付款，应当根据逾期款额和预期期限按照日千分之五向乙方偿付违约金;
(5)甲方拒绝接收设备和部件，应当赔偿乙方因此造成的的来往运费及额外产生的仓储费等乙方实际所发生的损失;
(6)由于保管不善致使乙方提供的设备及其它物品毁损、灭失的、应当赔偿乙方因此造成的损失。
2、乙方的违约责任
(1)乙方的以下行为构成违约，应承担相应更换、重做、维修等义务外，直接影响甲方正常工作进展，或有其他严重违约情形的，甲方可单方解除合同，并不承担相应的赔付责任：_________
A、提供的设备不符合附件清单所列明细或技术要求;
B、未按合同规定的期限交付工程;
C、未按合同规定的质量技术要求交付工程。
(2)乙方未提供设备保质、保修服务，或乙方提供的保质、保修服务未达到合同约定要求的，甲方除要求乙方继续承担相关义务外，可拒绝支付质保金。
(3)乙方未能按时完成项目工程的按照调试，影响甲方正常工作开展的，乙方按照每天工程款总额的0.5%作为逾期滞纳金支付给甲方;甲方没有按照工程进度支付相应款项给乙方的'，每逾期一天按照工程款总额的0.5%的滞纳金支付给乙方。
(4)因乙方提供的设备及零配件质量问题或施工过程中的疏漏导致甲方损失，乙方应承担赔偿责任。
第十二条责任免除
1、因甲方不正确的保管、使用、操作等行为引起的产品乃至系统问题，应由甲方承担责任。
2、发生不可抗力造成一方或双方损失的，均应当免除对方责任。但应当采取积极措施尽量减少损失，损失扩大的，由该方承担责任。
第十三条合同的变更和解除
本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
第十四条施工期间出现乙方员工工伤事故，由乙方自行负责。施工期间出现如乙方损坏甲方财产，由乙方照价赔偿。
第十五条合同生效与终止
1、本合同自甲乙双方盖章并由授权代表签字之日起生效。
2、本合同在设备保修、维护期届满之日终止。
第十六条纠纷处理及其他
1、本合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决;协商不成时，依法向合同签订地人民法院起诉。
2、本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份。附件与本合同具有同等效力。
甲方(盖章)：_________
代表签字：_________
_________年_________月_________日
乙方(盖章)：_________
代表签字：_________
_________年_________月_________日
监控施工合同13
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就安徽省汉邦日化有限公司生产基地工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：安徽省汉邦日化有限公司生产基地
工程地点：寿县新桥国际产业园
工程范围：
1、监控设备;
2、网络设备;
3、背景音乐与紧急广播系统;
4、智能化外场管线
5、停车场及门禁管理系统;施工，包括各主要系统和子系统的安装、调试、移交和保修等
二、工程造价：
本工程合同总价为民币：柒万元刺整(70000.00元)
本工程在所有系统工程采用一次性人工包干的形式;依据附件、图纸及设备清单，需要增加系统工程同时包括在内，双方不在另行协商。
三、双方的权利和义务
1、双方现场代表：
甲方委派 同志为现场代表，负责本合同项目的实施和协调;乙方委派 同志为现场代表，负责本合同项目的实施和协调;
2、甲方工作：
2.1、对乙方设计的图纸及施工方案、施工计划进行审核和确认;
2.2、提供给乙方工程总进度计划及阶段进度计划表;
2.3、检查乙方的施工质量，对乙方完成的工作量予以确认;
2.4、督促和协调总包方与乙方的施工配合，总包方和乙方共同做好对产品的保护;
2.5、负责提供所有的设备;
2.6、甲方有权根据施工进度、质量、安全等情况对乙方的施工范围及内容进行增减或调整，乙方无异议;
3、乙方工作：
3.1、由乙方根据甲方要求，提供设计图纸，经甲方确认后作为工程的施工用图纸，并负责此等施工图纸通过政府有关部门之审批。
3.2、根据甲方提供的工程蓝图，对照智能化的设计，发现问题及时通知甲方进行调整处理，任何修改均应征得甲方书面认可后方可实施;
3.3、采取切实有效的措施，做好施工过程中及已竣工未移交的产品的保护工作，负责损坏产品的修复;
3.4、遵守施工现场的规章制度，做到文明施工。乙方因施工产生的安全人身事故，甲方不承担任何责任。自觉接受总包方的管理，落实安全责任制。遵守地方政府的有关规定，持证上岗，规范用工制度，合理合法使用劳动力。
3.5、做好施工过程中的各项施工记录及质量保证资料的填写、收集和整理，竣工验收前15天将装订成册的各类资料移交甲方。
3.6、提供有效的资质证书、交易凭证，交甲方及监理公司备案;
3.7、负责本工程的方案申报(如有)、设计、施工、验收等工作;
3.8、根据甲方提供的总进度计划及阶段进度计划，结合现场实际情况编制施工组织设计及施工方案申报甲方批准后执行。在实施过程中，根据工程实际进度的变化，随时调整作业计划。满足工程总的进度要求，确保工程如期完工;如因乙方原因造成工期延误，乙方按本合同结算造价的1%/天向甲方支付违约金并赔偿甲方的经济损失，不足一天按一天计。
3.9、工程竣工验收合格后，须将工程清洁地移交给甲方，所有乙方之临时设施、原材料、设备、垃圾等清理出施工现场，并向甲方办理书面移交手续。
四、产品质量及安装调试要求：
1、乙方须按甲方指定地点安装摄像头。未经甲方同意，不得随意更改方案。
2、在签订合同后，乙方按照甲方要求负责设备安装、调试，要求做到布局合理，布线规范，便于使用及维护，符合国家有关技术标准。
3、由甲方提供安装场地及电源。
四、技术标准及质量保证
(1)布线标准：乙方监控系统布线施工，严格遵照国际《民用闭路监控电视系统技术规范》GB50198-94。
五、工程项目建设期限：
合同签定后 3 日内进场施工，整个施工工期 90 天。( _______年_____月_____日起至_______年_____月_____日以前乙方按设计要求完成设备安装调试。并能投入正常使用。)
六、售后服务：
1、凡由产品安装问题引起的各类故障，乙方在接到甲方故障报修通知后，在4小时内响应，24小时内解决故障，若在24小时内不能排除故障的，则从使用后三个月内保证金扣除。
2、乙方向甲方免费培训1-2名设备操作管理人员，要求达到能正确使用与基本维护监控设施、设备。
七、竣工验收及付款方式：：
项目施工安装、调试完毕，由乙方通知甲方组织验收，并提供相应完整的验收资料。乙方自书面通知之日起，10天内由于甲方拖延不验收视为工程验收合格。项目施工安装、调试完毕后，并签注验收结论。工程施工量达50%时甲方支付(￥20xx0.00元) ，验收合后付总金额的40%(￥ )，使用三个月后无安装质量问题支付合同总金额的10%(￥ )(此部分资金不计算利息)，逾期不付按0.1%支付滞纳金。
八、约定事项
合同如需变更，甲、乙双方另行协商确定变更事宜，双方签章生效，并作为本合同的附件。
九、违约责任：
1、乙方必须严格按合同要求按时、按量完成供货与安装调试完毕并交付甲方使用。如有违约，每违约一天，按合同总金额的0.1%向甲方支付违约金;若违约超过10天，甲方有权解除合同，所造成的损失，由乙方负责。
2、在乙方履行合同后，甲方保证按时向乙方支付合同款项，如有违约，每违约一天，按合同总金额的0.1%向乙方支付违约金。
本合同按《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国产品质量法》，《消费者权益保护法》等有关法律条款执行。保修期及费用：
本工程的保修期为验收合格后一年，自本工程通过竣工备案合格日起计。保修期内因施工质量缺陷(含安装、调试)引发的问题，由乙方承担责任，进行免费修理或更换。如造成其它经济损失的应当作相应的赔偿。如属用户使用不当等人为造成损坏，乙方应及时给予修理，适当收取材料成本费。超过保修期的产品乙方实行终身有偿维修服务。合同执行中，若发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，提交仲裁委员会解决，直至提交法院审理。
十三、施工期间出现工伤事故，由施工单位自行负责。
十四、本合同一式肆份，由甲乙方各执二份。
十五、未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决。
十六、本合同经双方法定代表人或其授权的代表签字，加盖双方公章后之日生效。
甲方： 乙方：
日期 ： 日期：
监控施工合同14
甲方：
乙方;
依照《中华人民共和国合同法》，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同：
一、 工程概况
工程名称：电子监控系统工程
工程地点：
工程范围：监控系统的安装调试
工程内容：监控系统布线、设备安装及调试
二、 工程总价：详见附件1(工程价格汇总表)
合同金额：大写 元;小写 元
三、 产品质量及安装调试要求
(1) 乙方须按要求向甲方提供符合国家产品质量标准的正品设备，如发现有正品则乙方以一赔十。未经甲方同意，不得随意更改方案。并提供个设备有关品质证明书，合格证，说明书，相关软件等资料。
(2) 乙方所提供合同内设备应保证产品内外包装完好无损，若不能达到要求，甲方有权要求乙方立即更换合格产品。
(3) 在签订合同后，乙方按照甲方要求负责设备安装、调试，要求做到布局合理，布线规范，便于使用及维护，符合国家有关技术表准。
(4) 由甲方提供安装场地及电源。
四、 技术标准及质量保证
(1) 布线标准：乙方监控系统布线施工，严格遵照国标《民用闭路监控电视系统技术规范》GB50198-94.
(2) 乙方所供设备均以生产厂家提供的产品技术资料为技术标准。
(3) 乙方对监控布线、设备质保见附件1(工程价格汇总表质保说明)
五、 工程项目建设期限：
合同鉴定后3日内进场施工，整个施工工期15天。
六、 售后服务：
1、 乙方所提供合同内设备，从验收之日起，所有产品及零配件质保期按规定办理。在质保期一年内，若有产品质量问题，由乙方负责免费更换或维修。质保期满后，设备维修时，乙方按成本费计算。更换的产品必须是新的，且质保期限从当时算起。
2、 凡由产品质量问题引起的各类故障，乙方在接到甲方故障报维修通知后，24小时内解决故障，若在24小时内不能排除故障的，则应由乙方提供不低于原设备标准的备用产品保证监控系统正常运行。
3、 乙方向甲方免费培训1-2名设备操作管理人员，要求达到能正确使用与维护本合同的设施、设备。
七、 竣工验收方式：
(1) 项目施工安装、调试完毕，由乙方通知甲方组织验收，并提供相应完整的验收资料。乙方通知之日起，3天内由于甲方拖延不验收视为工程验收合格;
八、 付款方式：
(1)竣工验收合格后甲方需向乙方支付总工程款的 ，剩余 作为工程保证金，一年后需支付保证金;
九、约定事项
(1)为确保工期，争取提前竣工，由甲乙双方共同组成工程实施小组。
(2)合同如需变更，甲、乙双方另行协商确定变更事宜，双方签章生效，并作为本合同的附件。
(3)合同要件，乙方必须遵照执行，否则视为违约。
十、违约责任
(1)乙方必须严格按合同要求按时、按质、按量完成供货与安装调试完毕并交付甲方使用。如有违约，每违约一天，按合同总金额的0.1%向甲方支付违约金;若违约超过10天，甲方有权解除合同，所造成的损失，有乙方负责。
(2)在乙方履行合同后，甲方保证按时向乙方支付合同款项，如有违约，每违约一天，按合同总金额的0.1%向乙方支付违约金。
十一、本合同按《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国产品质量法》，《消费者权益保护法》等有关法律条款执行。
十二、合同执行中，若发生纠纷，由甲乙双方协商解决
十三、施工期间出现工伤事故，由施工单位自行负责。
十四、本合同一式二份，由甲方执一份，乙方执一份。
十五、未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决。
十六、本合同经双方法定代表人或其授权的代表签字，加盖双方公章后之日生效。
甲方： 乙方：
电话： 电话：
地址： 地址：
经办人： 经办人：
年 月 日 年 月 日
监控施工合同15
委托方 (以下简称甲方):
施工队(以下简称乙方):
甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同
一、工程概况
工程地址： 海南省万宁市
二、价格
清包工费:￥126000.00元，大写：壹拾贰万陆仟元 具体价格金额如下:
三、工期
从 年 月 日起至 年 月 日止，工期为 天，因甲方因素拖延，工期顺延，乙方可以想甲方提出延误人工费补偿，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费 元/天
四、材料搬运
甲方材料送至工程所在地的，乙方任何施工人员应无条件搬运。
五、垃圾清运
1、 垃圾袋装化
2、 垃圾应日日清
3、 垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所
六、劳动力管理
1、 开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件。
2、 未经甲方许可，非工地施工人员不得在工地过夜。
3、 甲方应及时替乙方办理工程场地出入证件并支付相关费用。
4、 乙方应具备在 暂住的一切证件，因证件不全引起的相关损失由乙方自行承担。
5、 乙方指定由 为工地现场负责人， 为替补负责人。
6、 在合同价内，乙方有义务提供 人次跟随甲方挑选材料。
7、 乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员，每天工地现场必须保持2(1人)人以上的施工人员。
8、 未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工。
七、施工机具
1、 乙方自带施工所需工具和测试仪器，并保证工具和测试仪器的安全性和良好使用性，乙方自行承担工具维修费。
2、 因工具和测试仪器所产生的易耗品(如接头、小型设备器材等)由甲乙双方各自承担一半，甲方代购，在工程完工后结算。
八、工地现场管理
1、 现场禁止使用明火。
2、 现场禁止吸烟。
九、维修
1、 因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应在两年内无偿维修。
2、 普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修，特殊情况(断电，掉落，主干断网等问题)乙方必须在24小时内赶到并维修。
十、合同附件
1、 施工项目清单。
2、 双方认可的工程施工报价单。
3、 乙方开出的辅助材料采购清单。
十一、合同争议
1、 出现争议甲乙双方先协商。
2、 协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。
十二、装修要求
A.工程施工方案工艺 弱电线路安装工艺要求： 弱电设备安装工艺要求：
1、 弱电线路安装时，必须用有合格证书的布线产品材料。
2、 弱电线路按国际通行方式 综合布线 EIA/TAI 568B标准施工。电源采用三线制安装必须用三种不同色标。原则上，红色、黄色、兰色、为火线色标。兰色、绿色、白色为零线色标，黑色，黄绿彩线为接地色标。
3、 所有线缆安装时，必须用相应的pvc管子和钢管穿起来，埋在事先凿好的深宽为43cm的槽子里，如遇并排线路槽子凿宽时，不能影响其他工种施工，必要时可和其他装修，土建工协商解决施工中的难题，不得有只顾自己，而不顾大局的施工作风。
4、 所有线路必须按横平竖直的方向分布，严禁蛛网式分布。pvc管和钢管一头要穿进总线槽约3cm左右，然后沿墙壁，顺地面 垂直分布，转弯处用90度弯头或软管联接好，并用管卡固定好。所有线缆在pvc管子和钢管里不能有接头。
5、 预埋线缆的管道直径大小是按线缆的外经的功率和穿过的电缆数量来测算的，必须保证管道内有30%的空间预留。
6、须隐蔽的管线应在业主或其代表验收合格后方可进行隐蔽作业，竣工交验前应向业主提供室内管线的竣工图。
5、施工承包人应按建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范 GBT/T 50312-20xx 进行施工。
6、业主委托施工承包人购买的材料，施工承包人在购买和运抵施工现场前其制造厂商、品牌、规格、单价等须征得业主认可，应有品质保证书和有效发票，否则业主有权拒绝验收或提出退货、返工及赔偿损失。
7、保证体现原先商定好的弱点布线施工设计思想，不能擅自改动。如有变化，必须征得业主同意。
8、业主购买的由生产商、供应商、销售商负责上门安装的设备(如网络设备、电脑设备、监控设备等)，在上门安装时，施工承包人应积极作好相关的辅助配合工作(包括所购的材料、设备等协助搬运至现场)。
9、除上述布线要求外，如有增加工作，不超过工程的5%，不增加工资。
10、工程为清包，业主只提供材料。施工工具等设备由施工承包人自备自理。
11、施工单位必须保证施工质量，发生施工质量问题，施工单位应及时予以改正。如竣工验收时如发现质量问题，施工单位应立即予以改正，在未达到业主的整改要求前业主有权拒付人工费。
12、施工人员要文明施工，禁止野蛮施工。如：要爱护室内原有设施，业主所有的物品未经许可，不得擅自处理等。业主对表现不好的施工人员有权要求掉换，承包人不得拖延。
15、施工单位负责及时清理建筑垃圾至规定位置，工程施工结束后，施工人员负责场内建筑垃圾清运，完毕后方可立离场。
16、承包人应加强对现场施工人员防火防盗安全教育，施工人员不得在施工现场违法乱纪，一旦发生问题，后果自负。
十三、附加条款
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【监控施工合同】相关文章：
监控施工合同06-13
监控施工合同06-10
弱电监控施工合同10-11
监控施工转让合同11-10
安装监控施工合同09-06
监控施工合同15篇12-11
监控施工合同(15篇)12-11
监控工程施工合同04-21
弱电监控施工合同新09-06
监控施工合同范本12-20