- 相关推荐
注册造价师考试《建设工程计价》冲刺试题及答案
在各个领域，我们需要用到试题的情况非常的多，借助试题可以检测考试者对某方面知识或技能的掌握程度。你知道什么样的试题才能切实地帮助到我们吗？下面是小编整理的注册造价师考试《建设工程计价》冲刺试题及答案，希望对大家有所帮助。
注册造价师考试《建设工程计价》冲刺试题及答案1
1某工地水泥从两个地方采购，其采购量及有关费用见下表，则该工地水泥的基价为( )元/t。
A.244.0
B.262.0
C.271.1
D.271.6
参考答案：C
2我国建设项目的( )阶段的投资估算，是对项目进行较详细的技术经济分析，决定项目是否可行，并比选出最佳投资方案的依据。
A.项目建议书
B.项目规划
C.初步可行性研究
D.可行性研究
参考答案：D
3以扩大分项工程或扩大结构构件为对象编制的定额是( )。
A.概算定额
B.施工定额
C.预算定额
D.概算指标
参考答案：A
4国外投资机会研究阶段的投资估算初步估算阶段，其对投资估算精度的要求为误差控制在( )以内。
A.±20%
B.±5%
C.±100%
D.±30%
参考答案：D
5根据计时观察法测得某工序工人工作时间：基本工作时间48min，辅助工作时间5min，准备与结束工作时间4min，休息时间3min，则定额时间是( )min。
A.56
B.60
C.61.06
D.64
参考答案：B
6建设项目投资估算中，动态部分的估算主要包括( )和建设期贷款利息。
A.价差预备费估算
B.基本预备费估算
C.流动资金估算
D.工程费用估算
参考答案：A
7在FIDIC合同条件中，工程师确认用于永久工程的材料和设备符合预支条件，在确定其实际费用后，其支付证书中应增加该费用的( )作为工程材料和设备预支款。
A.50%
B.60%
C.70%
D.80%
参考答案：D
8根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500--20xx)，关于招标控制价的表述符合规定的是( )。
A.招标控制价不能超过批准的概算
B.投标报价与招标控制价的.误差超过±3%时，应予拒绝
C.招标控制价不应在招标文件中公布，应予保密
D.工程造价咨询人不得同时编制同一工程的招标控制价和投标报价
参考答案：D
9根据《评标委员会和评标方法暂行规定》和《标准施工招标文件》的规定，我国目前详细评标中主要采用的方法包括( )。
A.定性评审法和定量评审法
B.综合评估法和定量评审法
C.经评审的最低投标价法和综合评估法
D.综合评估法和定性评审法
参考答案：C
10根据世界银行工程造价的构成，临时设备、临时公共设施及场地的维持费属于项目直接建设成本中的( )。
A.场地费用
B.项目管理费
C.工厂普通公共设施费
D.其他当地费
参考答案：D
注册造价师考试《建设工程计价》冲刺试题及答案2
1、下列方法中可以直接用来编制材料净用量定额或者材料损耗定额的是( )。【多选题】
A.现场技术测定法
B.实验室试验法
C.现场统计法
D.现场理论计算法
E.工作日写实法
正确答案:A、B、D
2、下列索赔事件中，承包商不能提出费用索赔的是( )。【单选题】
A.工程师的重复检验并验收合格导致施工延误
B.工程师提供了错误数据
C.恶劣天气导致施工中断，工期延误
D.不可抗力事件造成的损害
正确答案:C
答案解析:
3、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-20xx)，关于招标控制价的表述符合规定的是( )。【单选题】
A.招标控制价不能超过批准的概算
B.投标报价与招标控制价的误差超过+3%时，应予拒绝
C.招标控制价不应在招标文件中公布，应予保密
D.工程造价咨询人员不得同时编制同一工程的.招标控制价和投标报价
正确答案:D
4、某项目合同约定采用调值公式法进行结算，合同价为50万元，并约定合同价的70%为可调部分。可调部分中，人工占45%，材料占45%，其余占10%。结算时，仅人工费价格指数增长了10%，而其他未发生变化。则该工程项目应结算的工程价款为( )万元。【单选题】
A.51.01
B.51.58
C.52.25
D.52.75
正确答案:B
答案解析:计算过程如下：P=50×[30%+45%×70%×(1+10%)+45%×70%+10%×70%]=51.58(万元)此题中易犯的错误是，考生有时会直接按45%、45%、10%计算，而忽略了可调部分只占合同价的70%。
5、某施工机械耐用总台班为800台班，大修周期数为4，每次大修理费用为1200元，则该机械的台班大修理费为( )元。【单选题】
A.7.5
B.6.0
C.4.5
D.3.0
正确答案:C
答案解析:
6、对于总项目的投资而言，在实施过程中的各单项工程投资偏差属于( )。【单选题】
A.相对偏差
B.绝对偏差
C.局部偏差
D.累计偏差
正确答案:C
答案解析:
7、设备及安装单位工程概算的编制方法有( )。【多选题】
A.概算定额法
B.预算单价法
C.概算指标法
D.扩大单价法
E.设备价值百分比法
正确答案:B、D、E
答案解析:设备安装工程费概算的主要编制方法有：①预算单价法;②扩大单价法;③设备价值百分比法;④综合吨位指标法。
8、采用设备原价乘以安装费率估算安装工程费的方法属于( )。【单选题】
A.比例估算法
B.系数估算法
C.设备系数法
D.指标估算法
正确答案:D
9、编制竣工图的形式和深度.应根据不同情况区别对待.其具体要求包括( )。【单选题】
A.凡按图竣工没有变动的，由承包人(包括总包和分包承包人，下同)在原施工图上加盖""竣工图""标志后，即作为竣工图
B.凡在施工过程中.有一般性设计变更，能将原施工图加以修改补充作为竣工图的，也需重新绘制，加盖""竣工图""标志后.作为竣工图
C.凡结构形式改变、施工工艺改变、平面布置改变、项目改变以及有其他重大改变，宜在原施工图上修改、补充作为竣工图。
D.为了满足竣工验收和竣工决算需要，还应绘制反映竣工工程全部内容的工程设计平面示意图和工艺流程图
正确答案:A
10、在建设项目投标文件中，大型项目投标保证金的有效期是( )天左右。【单选题】
A.30
B.60
C.90
D.120
正确答案:D
答案解析:一般项目投标有效期为60～90天，大型项目120天左右。投标保证金的有效期应与投标有效期保持一致。
注册造价师考试《建设工程计价》冲刺试题及答案3
建筑安装工程人工、材料和施工机具台班消耗量的确定
单选题
1.采用现场测定法，测得某种建筑材料在正常施工条件下的单位消耗量为12.47kg，损耗量为0.65kg，则该材料的损耗率为( )%。
A.4.95
B.5.21
C.5.45
D.5.50
『正确答案』D
2.出料容量为500L的砂浆搅拌机，每循环工作一次，需要运料、装料、搅拌、卸料和中断的时间分别为120s、30s、180s、30s、30s，其中运料与其他循环组成部分交叠的时间为30s。机械正常利用系数为0.8，则500L砂浆搅拌机的产量定额为( )m3/台班。(1m3=1000L)
A.27.43
B.29.54
C.32.00
D.48.00
『正确答案』C
3.某出料容量750L的混凝土搅拌机，每循环一次的正常延续时间为9分钟，机械正常利用系数为0.9。按8小时工作制考虑，该机械的台班产量定额为( )。
A.36m3/台班
B.40m3/台班
C.0.28台班/m3
D.0.25台班/m3
『正确答案』A
多选题
4.下列工人工作时间中，虽属于损失时间，但在拟定定额时又要适度考虑它的影响的是( )。
A.施工本身导致的停工时间
B.非施工本身导致的停工时间
C.不可避免的中断时间
D.多余工作时间
E.偶然工作时间
『正确答案』BE
5.下列施工工作时间分类选项中，属于工人有效工作时间的有( )。
A.基本工作时间
B.休息时间
C.辅助工作时间
D.准备与结束工作时间
E.不可避免的'中断时间
『正确答案』ACD
6.下列人工、材料、机械台班的消耗，应计入定额消耗量的有( )。
A.休息时间
B.施工本身原因造成的工人停工时间
C.措施性材料的合理消耗量
D.不可避免的施工废料
E.低负荷下的机械工作时间
『正确答案』ACD
『答案解析』本题考查的是确定施工机具台班定额消耗量的基本方法。选项BE，属于损失时间。参见教材P60～65。
注册造价师考试《建设工程计价》冲刺试题及答案4
合同价款调整
单选题
1.某项目由于分部分项工程变更引起二次搬运费增加200万，环境保护费增加100万，报价浮动率为5%，若承包人事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则变更导致调整的二次搬运费和环境保护费分别是( )万元。
A.200，100
B.190，95
C.190，100
D.200，95
『正确答案』C
2.根据规定，因工程量偏差引起的可以调整措施项目费的前提是( )。
A.合同工程量偏差超过15%
B.合同工程量偏差超过15%，且引起措施项目相应变化
C.措施项目工程量超过10%
D.措施项目工程量超过10%，且引起施工方案发生变化
『正确答案』B
3.下列关于工程量偏差引起合同价款调整的叙述，正确的是( )。
A.实际工程量超过招标工程量清单的15%时，应相应调低综合单价，调高措施项目费
B.实际工程量比招标工程量清单减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高
C.实际工程量比招标工程量清单减少15%，且引起措施项目变化，若措施项目按系数计价，相应调高措施项目费
D.实际工程量比招标工程量清单增加10%，且引起措施项目变化，若措施项目按系数计价，相应调高措施项目费
『正确答案』B
多选题
4.根据《标准施工招标文件》中的合同条款，关于合理补偿承包人损失的说法，正确的是( )。
A.承包人遇到不利物质条件可进行利润索赔
B.因不可抗力造成工期延误，能进行工期索赔
C.异常恶劣天气导致的停工通常可以进行费用索赔
D.发包人原因引起的暂停施工只能进行工期索赔
E.提前向承包商提供材料，承包商只能索赔费用
『正确答案』BE
5.根据我国《标准施工招标文件》，下列情形中，承包人可以得到费用和利润补偿而不能得到工期补偿的事件有( )。
A.承包人提前竣工
B.发包人的原因导致试运行失败
C.工程移交后因发包人原因导致的工程缺陷和损失
D.承包人遇到不利物质条件
E.因不可抗力停工期间应监理人要求的照管、清理费用
『正确答案』BC
6.下列事件的.发生，已经或将造成工期延误，则按照《标准施工招标文件》中相关合同条件，仅可以获得费用补偿的有( )。
A.因发包人原因造成承包人人员工伤事故
B.提前向承包人提供材料、工程设备
C.工程暂停后因发包人原因无法按时复工
D.基准日后法律的变化
E.工程移交后因发包人原因出现的缺陷修复后的试验和试运行
『正确答案』ABDE
注册造价师考试《建设工程计价》冲刺试题及答案5
单选题
1.某项目由于分部分项工程变更引起二次搬运费增加200万，环境保护费增加100万，报价浮动率为5%，若承包人事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则变更导致调整的二次搬运费和环境保护费分别是( )万元。
A.200，100
B.190，95
C.190，100
D.200，95
『正确答案』C
2.根据规定，因工程量偏差引起的可以调整措施项目费的前提是( )。
A.合同工程量偏差超过15%
B.合同工程量偏差超过15%，且引起措施项目相应变化
C.措施项目工程量超过10%
D.措施项目工程量超过10%，且引起施工方案发生变化
『正确答案』B
3.下列关于工程量偏差引起合同价款调整的叙述，正确的是( )。
A.实际工程量超过招标工程量清单的15%时，应相应调低综合单价，调高措施项目费
B.实际工程量比招标工程量清单减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高
C.实际工程量比招标工程量清单减少15%，且引起措施项目变化，若措施项目按系数计价，相应调高措施项目费
D.实际工程量比招标工程量清单增加10%，且引起措施项目变化，若措施项目按系数计价，相应调高措施项目费
『正确答案』B
多选题
4.根据《标准施工招标文件》中的合同条款，关于合理补偿承包人损失的.说法，正确的是( )。
A.承包人遇到不利物质条件可进行利润索赔
B.因不可抗力造成工期延误，能进行工期索赔
C.异常恶劣天气导致的停工通常可以进行费用索赔
D.发包人原因引起的暂停施工只能进行工期索赔
E.提前向承包商提供材料，承包商只能索赔费用
『正确答案』BE
5.根据我国《标准施工招标文件》，下列情形中，承包人可以得到费用和利润补偿而不能得到工期补偿的事件有( )。
A.承包人提前竣工
B.发包人的原因导致试运行失败
C.工程移交后因发包人原因导致的工程缺陷和损失
D.承包人遇到不利物质条件
E.因不可抗力停工期间应监理人要求的照管、清理费用
『正确答案』BC
6.下列事件的发生，已经或将造成工期延误，则按照《标准施工招标文件》中相关合同条件，仅可以获得费用补偿的有( )。
A.因发包人原因造成承包人人员工伤事故
B.提前向承包人提供材料、工程设备
C.工程暂停后因发包人原因无法按时复工
D.基准日后法律的变化
E.工程移交后因发包人原因出现的缺陷修复后的试验和试运行
『正确答案』ABDE
注册造价师考试《建设工程计价》冲刺试题及答案6
单选题
1.某工厂年度承包工程总价为20xx万元，其中材料所占比例为40%，材料在途、加工、整理和供应间隔天数为25天，保险天数5天，仓储2天，则按公式法计算的预付款金额为( )万元。
A.54.79
B.55.56
C.65.75
D.66.67
『正确答案』C
2.社会投资项目采用预留保证金方式的，通常质量保证金的管理方式为( )。
A.预留在财政部门
B.预留在发包方
C.发承包双方可以约定将保证金交由金融机构托管
D.移交给使用单位管理
『正确答案』C
3.下列关于安全文明施工费预付的说法，正确的是( )。
A.发包人应在开工后的28天内预付安全文明施工费
B.安全文明施工费的预付额度不低于安全文明施工费总额的60%
C.其余部分的安全文明施工费按照同期安排的原则进行分解,与进度款一起支付
D.发包人在付款期满后14天内仍未支付的，发生安全事故承担连带责任
『正确答案』A
多选题
4.下列关于竣工结算计价原则的表述，正确的是( )。
A.措施项目发生调整的，应依据合同约定的项目和金额计算，发生调整的，按双方确认调整的金额计算
B.计日工按发包人实际签证确认的事项计算
C.暂列金额应减去工程价款调整金额计算，如有余额归承包人
D.施工索赔费用按承包人提交的索赔报告计算
E.竣工结算的编制依据包括发承包双方实施过程中已确认的工程量及其结算的合同价款
『正确答案』BE
5.下列关于合同价款纠纷的处理原则，描述正确的'有( )。
A.建设工程施工合同无效，承包人对验收合格的工程要求参照合同约定折价补偿价款，应予以支持
B.对垫资施工合同，当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息不予支持
C.施工合同无效后，已完成的建设工程质量不合格，但修复后经验收合格，承包人请求支付工程价款的，也不予支持
D.招标人和中标人另行签订的建设工程施工合同约定的工程范围、建设工期、工程质量等实质性内容，与中标合同不一致，一方当事人请求按照中标合同确定权利义务的，人民法院应予支持
E.当事人对欠付工程价款利息按照同期同类贷款利率计算
『正确答案』ABD
6.工程量必须按照相关工程现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算，以下说法正确的是( )。
A.不符合合同文件要求的工程量不予计量
B.有关的工程质量验收资料齐全、手续完备
C.成本加酬金合同按照总价合同的计量规定进行计算
D.单价合同若发现招标工程量清单中出现缺项、工程量偏差等，应按合同中估计的工程量计算
E.因承包人原因造成的超出合同工程范围施工或返工的工程量，发包人不予计量
『正确答案』ABE
注册造价师考试《建设工程计价》冲刺试题及答案7
建设项目竣工决算和新增资产价值的确定
单选题
1.关于建设项目竣工运营后的新增资产，下列说法中正确的是( )。
A.新增资产按资产性质分为固定资产、流动资产二大类
B.分期分批交付生产或使用的工程，待工程全部交付使用后，一次性计算新增固定资产价值
C.凡购置的达到固定资产标准不需安装的工器具，应在交付使用后计入新增固定资产价值
D.企业库存现金、存货及建设单位管理费中未计入固定资产的各项费用等，应在交付使用后计入新增流动资产价值
『正确答案』C
2.下列选项中，能以实际支出计入无形资产价值的是( )。
A.接受捐赠的无形资产
B.自创专利权
C.自创非专利技术
D.自创商标
『正确答案』B
3.下列关于工程项目竣工决算的说法中，正确的是( )。
A.竣工决算应包括从筹建到竣工验收全过程的实际支出费用
B.主管部门本级的投资额在20xx万元(不含20xx万元，按完成投资口径)以上的`项目决算由财政部批复
C.由主管部门批复的项目决算，报财政部备案(批复文件抄送财政部)，并按要求向财政部报送半年度和年度汇总报表
D.批复项目结余资金和审减投资中应上缴中央总金库的资金，在决算批复后60日内，由主管部门负责上缴
『正确答案』C
多选题
4.建设项目竣工决算的内容包括( )。
A.竣工财务决算报表
B.竣工财务决算说明书
C.投标报价书
D.工程竣工图
E.工程竣工造价对比分析
『正确答案』ABDE
5.建设项目竣工财务决算应编制基本建设项目概况表，下列选项中应计入基本建设项目概况表“非经营项目转出投资”的是( )。
A.待摊投资支出
B.产权不归属本单位的专用通信设施建设费
C.取消项目可行性研究费
D.产权不归本单位的地下管道建设费
E.能够形成资产的项目报废费用
『正确答案』BD
6.下列各项在新增固定资产价值计算时应计入新增固定资产价值的是( )。
A.建成的附属辅助工程
B.单项工程中不构成生产系统，但能独立发挥效益的非生产性项目
C.某项设计的专利权
D.凡购置达到固定资产标准不需要安装的工具、器具费用
E.属于新增固定资产价值的其他投资
『正确答案』ABDE
7.一般不作为无形资产入账，但当涉及转让事项时，才做无形资产核算的有( )。
A.自创专利权
B.自创专有技术
C.自创商标权
D.出让方式取得土地使用权
E.划拨方式取得土地使用权
『正确答案』BCE
注册造价师考试《建设工程计价》冲刺试题及答案8
中标价及合同价款的约定
单选题
1.下列关于合同价款的约定，正确的是( )。
A.中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金予以退还
B.招标人与中标人签订合同后5个工作日内，应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息
C.签约合同价就是投标报价
D.招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金;给中标人造成损失的，还应当赔偿损失
『正确答案』D
2.招标工程未进行资格预审，评标委员会按规定对投标人营业执照的有效性进行的评审属于( )。
A.形式评审
B.资格评审
C.响应性评审
D.商务评审
『正确答案』B
3.初步评审后，导致投标被否决的.情况包括( )。
A.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字
B.投标文件中总价金额与依据单价计算出的结果不一致的
C.投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价
D.投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应
E.投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件
『正确答案』ACDE
多选题
4.关于综合评估法评标时，下列说法正确的有( )。
A.综合评估法通常采用百分制
B.具有通用技术的招标项目宜采用综合评估法
C.综合评分相等时，以投标报价低的优先;投标报价也相等的，优先条件由招标人事先在招标文件中确定
D.采用综合评估法工作结束时，应拟定“综合评估比较表”提交招标人
E.招标人按所有有效投标人的平均投标价乘以事先约定的浮动系数确定评标基准价
『正确答案』ACD
5.下列关于公示中标候选人的说法，正确的是( )。
A.招标人应当自收到评标报告之日起5日内公示中标候选人
B.公示期不少于3日
C.不但公示中标候选人的排名，还要公示投标人的各评分要素的得分情况
D.对有业绩信誉条件的项目，在投标报名或开标时提供的作为资格条件或业绩信誉情况，应一并公示
E.评标结果只能在交易场所公示
『正确答案』BD
6.评标委员会所编制的评标报告，其主要内容包括( )。
A.评标委员会成员名单
B.评标报告的撰写人
C.中标人名单
D.废标情况说明
E.开标记录
『正确答案』ADE
7.下列条件下的建设工程，其施工承包合同适合采用总价方式确定合同价款的有( )。
A.建设规模小
B.施工技术特别复杂
C.工期较短
D.紧急危险项目
E.技术难度低
『正确答案』ACE
注册造价师考试《建设工程计价》冲刺试题及答案9
1、对于业主来说，纠偏的主要对象是由于( )造成的投资偏差。【多选题】
A.法规变化原因
B.客观原因
C.施工原因
D.设计原因
E.业主原因
正确答案:D、E
2、下列各项属于无形资产费用的有( )。【多选题】
A.非专利技术
B.土地使用权
C.可行性研究费
D.环境影响评价费
E.工程保险费
正确答案:A、B
答案解析:无形资产费用是指将直接形成无形资产的建设投资,主要包括:①专利权;②非专利技术;③商标权;④土地使用权;⑤商誉等。
3、大、中型建设项目竣工决算报表包括( )。【多选题】
A.建设项目概况表
B.建设项目竣工财务决算表
C.竣工财务决算总表
D.建设项目交付使用资产总表
E.建设项目交付使用资产明细表
正确答案:A、B、D、E
答案解析:
大、中型建设项目竣工决算报表包括：
①建设项目竣工财务决算审批表;
②大、中型建设项目概况表;
③大、中型建设项目竣工财务决算表;
④大、中型建设项目交付使用资产总表;⑤建设项目交付使用资产明细表。
4、按照《建筑安装工程费用项目组成》(建标[20xx] 206号)的规定，大型机械设备进出场及安拆费列入( )。【单选题】
A.施工机械使用费
B.施工机构迁移费
C.措施项目费
D.间接费
正确答案:C
答案解析:措施项目费包括：安全文明施工费;二次搬运费;夜间施工增加费;非夜间施工照明费;冬雨季施工增加费;大型机械设备进出场及安拆费;施工排水、降水费;地上、地下设施、建筑物的临时设施保护费;已完工程及设备保护费;脚手架费;混凝土模板及支架(撑)费;垂直运输费;超高施工增加费;其他。
5、下列于建设项目保修的说法中，错误的是( )。【单选题】
A.建设项目保修回访制度属于建筑工程竣工后的管理范畴
B.由于暖气管线安装不妥导致局部不热等问题，在竣工验收后超过2年的，不属保修范围
C.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，保修年限为50年
D.在工程竣工验收的同时(最迟不超过7天)，由承包人向发包人发送《建筑安装工程保修证书》
正确答案:C
6、在满足住宅功能和质量前提下,适当加大住宅( )有利于降低造价。【单选题】
A.高度
B.宽度
C.长度
D.面积
正确答案:B
答案解析:在满足住宅功能和质量前提下,适当加大住宅宽度。这是由于宽度加大,墙体面积系数相应减少,有利于降低造价。
7、环境治理方案比选要比较、评价的主要内容包括( )。【多选题】
A.技术水平对比
B.治理效果对比
C.监管及监测方式对比
D.环境效益对比
E.成本对比
正确答案:A、B、C、D
答案解析:对环境治理的各局部方案和总体方案进行技术经济比较,作出综合评价,并提出推荐方案。环境治理方案比选的主要内容包括:
①技术水平对比,分析对比不同环境保护治理方案所采用的技术和设备的先进性、适用性、可靠性和可得性;
②治理效果对比,分析对比不同环境保护治理方案在治理前及治理后环境指标的.变化情况,以及能否满足环境保护法律法规的要求;
③管理及监测方式对比,分析对比各治理方案所采用的管理和监测方式的优缺点;
④环境效益对比,将环境治理保护所需投资和环保措施运行费用与所获得的收益相比较,并将分析结果作为方案比选的重要依据,效益费用比值较大的方案为优。
8、概算定额与预算定额的主要不同之处在于( )。【单选题】
A.贯彻的水平原则不同
B.表达的主要内容不同
C.表达的方式不同
D.项目划分和综合扩大程度不同
正确答案:D
答案解析:概算定额与预算定额的不同之处，在于项目划分和综合扩大程度上的差别，同时，概算定额主要用于设计概算的编制。由于概算定额综合了若干分项工程的预算定额，因此使概算工程量计算和概算表的编制，都比编制施工图预算简化一些。
9、建设项目竣工决算的核心内容是( )。【单选题】
A.竣工财务决算说明书
B.工程竣工图
C.工程竣工造价对比分析
D.综合概算表
正确答案:A
答案解析:按照财政部、国家发展改革委以及住房和城乡建设部的有关文件规定，竣工决算是由竣工财务决算说明书、竣工财务决算报表、工程竣工图和工程竣工造价对比分析四部分组成，其中竣工财务决算说明书和竣工财务决算报表两部分又称建设项目竣工财务决算，是竣工决算的核心内容。
10、在有偿出让和转让土地时,确定地价应坚持的原则包括( )。【多选题】
A.对目前的投资环境不产生大的影响
B.应考虑项目投资人的承受能力
C.与当地的社会经济承受能力相适应
D.考虑已投入的土地开发费用
E.考虑土地市场供求关系和土地用途
正确答案:A、C、D、E
答案解析:在有偿出让和转让土地时,政府对地价不作统一规定,但应坚持以下原则:①地价对目前的投资环境不产生大的影响;②地价与当地的社会经济承受能力相适应;③地价要考虑已投入的土地开发费用、土地市场供求关系、土地用途、所在区类、容积率和使用年限等。
注册造价师考试《建设工程计价》冲刺试题及答案10
1在施工机械台班单价的组成和确定过程中，下列不涉及台班折旧费计算的因素是( )。
A.机械预算价格
B.建筑工程量
C.耐用总台班数
D.残值率
参考答案：B
2根据国外建筑安装工程费用构成，开办费不应包括的是( )。
A.施工用电、用水费
B.清理费
C.临时设施摊销费
D.现场管理费
参考答案：C
3按照工程概预算的编制方法和程序，单项工程概预算造价的计算公式为( )。
A.各单位工程预算价格之和
B.各单位工程概预算价格之和+间接费+利润+税金
C.各单位工程概预算价格之和+规费
D.各单位工程概预算价格之和+设备、工器具购置费
参考答案：D
4在国际工程实践中。如果颁发的接收证书只限于一个区段或部分工程.则在该区段或部分工程的缺陷通知期期满后，再返还相应区段或部分工程的保留金的( )。
A.20%
B.30%
C.40%
D.60%
参考答案：C
5工程预付款用于( )。
A.承包人支付施工开始时与本工程有关的工程材料费用
B.承包人支付施工开始时与本工程有关的支付安装费用
C.承包人支付施工开始时与本工程有关的'人工费用
D.承包人支付施工开始时与本工程有关的动员费用
参考答案：A
6下列属于建设地点比较主要内容的是( )。
A.技术先进程度
B.工艺流程的合理性
C.移民拆迁数量
D.建设费用
参考答案：D
7工程单价按照其用途划分为( )。
A.建筑工程单价和安装工程单价
B.预算单价和概算单价
C.地区单价和个别单价
D.定额单价和补充单价
参考答案：B
8施工现场中的生活垃圾清理外运发生的费用属于措施项目费中的( )。
A.环境保护费
B.文明施工费
C.安全施工费
D.临时设施费
参考答案：A
9资格预审申请文件不包括( )。
A.资格预审申请函
B.联合体协议书
C.近年财务状况表
D.技术标准和要求
参考答案：D
10确定建设项目的生产规模的前提是( )。
A.项目产品的市场需求状况
B.市场价格的高低
C.是否采用新进的技术工艺
D.项目周边的运输条件的发达程度
参考答案：A
注册造价师考试《建设工程计价》冲刺试题及答案11
1、全部工程竣工验收中,正式验收的参加主体包括( )。【多选题】
A.地方政府
B.建设项目投资商
C.发包人
D.国家
E.监理单位
正确答案:A、B、D
答案解析:建设项目的正式竣工验收是由国家、地方政府、建设项目投资商或开发商以及有关单位领导和专家参加的最终整体验收。
2、某工程合同价款为1000万元，20xx年1月签订合同并开工，20xx年7月竣工，20xx年1月的工程造价指数为108%，20xx年7月的工程造价指数为112%，则该工程价差调整额应为( )万元。【单选题】
A.37.04
B.40.08
C.964.89
D.1037.98
正确答案:A
答案解析:价差调整额=工程合同价×竣工时工程造价指数签订合同时工程造价指数一工程合同价=1000×112%/108%-1000=37.04(万元)。
3、下列用工项目中,属于预算定额与劳动定额人工幅度差的是( )。【单选题】
A.施工机械辅助用工
B.超过预算定额取定运距增加的运输用工
C.班组操作地点转移用工
D.机械维修引起的操作人员停工
正确答案:C
4、在施工过程中，工程师发现曾检验合格的工程部位仍存在质量问题，则修复该部分工程质量缺陷时应由( )。【单选题】
A.承包人承担费用和工期损失
B.发包人承担费用，工期给予顺延
C.发包人承担费用和工期损失
D.承包人承担费用，工期给予顺延
正确答案:A
答案解析:
5、下列说法中错误的有( )。【单选题】
A.已标价工程量清单中有适用于变更工作子目的，采用该子目的单价
B.已标价工程量清单中无适用于变更工作子目但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由发、承包双方商定或确定变更工作的单价
C.已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由承包方确定变更工作的单价
D.监理人收到承包人变更报价书后的14天内，根据变更估价原则，商定或确定变更价格
正确答案:C
答案解析:C项，已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由发、承包双方商定或确定变更工作的单价。
6、砌筑一砖厚砖墙,灰缝厚度为10mm,砖的施工损耗率为1.5%,场外运输损耗率为1%。砖的'规格为240mm×115mm×53mm,则每立方米砖墙工程中砖的定额消耗量为( )块。【单选题】
A.515.56
B.520.64
C.537.04
D.542.33
正确答案:C
7、进口一台正常缴纳关税的机床,其设备抵岸价的构成包括( )。【多选题】
A.到岸价
B.消费税
C.增值税
D.海关监管手续费
E.银行财务费
正确答案:A、C、E
8、在计算预算定额人工工日消耗量时，对于工种间的工序搭接及交叉作业相互配合影响所发生的停歇用工，应列入( )。【单选题】
A.辅助用工
B.人工幅度差
C.基本用工
D.超运距用工
正确答案:B
9、下列关于施工过程的描述,属于动作的有( )。【多选题】
A.把钢筋放在工作台上
B.走向钢筋堆放处
C.拿起钢筋
D.弯曲钢筋
E.将钢筋移到支座前面
正确答案:B、C、E
答案解析:把“钢筋放在工作台上”属于操作,可以分解为以下“动作”:①走向钢筋堆放处;②拿起钢筋;③返回工作台;④将钢筋移到支座前面。而动作又是由许多动素组成的,动素是人体动作的分解。
10、在投资偏差产生原因的分析中，属于施工原因导致的投资偏差的有( )。【多选题】
A.施工组织设计不合理
B.质量事故
C.设计标准变更
D.材料涨价
E.进度安排不当
正确答案:A、B、E
答案解析:C项属于设计原因导致的投资偏差;D项属于客观原因导致的投资偏差。
【注册造价师考试《建设工程计价》冲刺试题及答案】相关文章：
2024年注册造价师考试《建设工程计价》冲刺试题及答案（精选19套）10-10
2024年造价师考试《建设工程计价》试题及答案（精选9套）10-10
2024一级造价师考试《建设工程计价》试题及答案（精选10套）10-10
2024注册造价师考试《建设工程计价》考前练习题及答案（精选13套）10-10
2024一级造价师考试《建设工程计价》模拟试题及答案（精选8套）10-10
2024年一级造价师考试《建设工程计价》模拟试题及答案（精选10套）10-10
2024年一级造价师考试《建设工程计价》试题及答案解析（精选8套）10-10
2024年一级造价师《建设工程计价》试题及答案（精选8套）10-10
《工程计价》考试试题10-16