屋面防水维修工程施工合同

时间:2023-03-20 16:48:28 维修合同 我要投稿

屋面防水维修工程施工合同(合集4篇)

  现今社会公众的法律意识不断增强,随时随地,各种场景都有可能使用到合同,它可以保护民事法律关系。那么大家知道合法的合同书怎么写吗?下面是小编为大家整理的屋面防水维修工程施工合同,希望对大家有所帮助。

屋面防水维修工程施工合同(合集4篇)

屋面防水维修工程施工合同1

  发包人(全称):(以下简称甲方)

  承包人(全称):(以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同、

  一、工程概况

  工程名称:工程地点:

  工程内容:旧泵房、水池降标高,旧配电室门房拆除,新做泵房配电室,主楼地下室新做泵房、室外做地沟,后院做门房,及其他零星维修改造工程(包括以上所有工程的土建、电气、安装工程)

  二、工程承包范围

  承包范围:屋面防水工程

  三、合同工期:

  开工日期:竣工日期:

  四、质量标准

  工程质量标准:合格

  五、结算方式

  根据图纸和工程量签证单计算工程量,依据20xx年相关计价定额、费用定额及施工单位经审核的规费证进行结算,人工单价的调整执行晋建标字(20xx)89号文件、

  六、付款方式

  竣工后付到95%,质保期(质保期为五年)满后全部付清、

  七、工程保修

  承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工,竣工后并在质量保修期内承担工程质量保修责任、双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:

  1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;

  2、防水工程为年;

  3、装修工程为年;

  4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为年;

  5、供热与供冷系统为

  6、给排水设施、道路等配套工程为保修费用由造成质量缺陷的责任方承担、双方约定的.其他工程质量保修事项:本工程质保金为工程总价的5%,工程保质期满五年后,甲方将质保金返还乙方,在保修期发生的工程质量维修费由乙方承担、

  七、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项、

  八、合同生效

  合同订立时间:20xx年6月日合同订立地点:本合同双方约定签字盖章后生效

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

屋面防水维修工程施工合同2

  (简称甲方)

  (简称乙方)

  本着友好磋商、互相配合、互恵、互利的原则、甲方同意将办事处屋面防水维修工程承包给乙方施工、为了明确双方的职责、确保无密码防水维修工程按质期完成、根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的.原则,认真商议应共同遵守,严格履行以下条款:

  一、工程概况:

  1、工程地点:文三西路2号古荡街道办事处

  2、工程名称:屋面防水维修工程

  3、工程内容:进行平台平改坡和铺设SBS防水卷材

  4、承包方式:包工、包料

  5、承包价格:28200元

  二、乙方职责:

  1、本工程开工之日起,听从甲方安排、服从甲方指挥,不允许穿拖鞋、不允许喝酒上高空作业,要带安全帽,屋面防水维修工程要在甲方规定的时间完成

  2、在屋面防水维修过程中,乙方要严格遵守文明安全规章制度,如有违反安全规章制度所造成的安全事故,由乙方自己承担

  3、质量保证,乙方所施工的屋面防水维修工程,在一年之内发现渗漏,乙方无条件免费保修(如自然灾害、人为破坏不在保修之列)

  三、甲方职责:

  1、甲方免费为乙方提供三通:路通、水通、电通

  2、协助乙方搞好安全设施,配合乙方进行施工,确保补漏工程顺利进行

  四、付款方法:

  屋面防水维修工程开工后,甲方应支付工人生活费40%、待屋面防水维修工程完工后,通过关水48小时测试不漏水,甲方应在五天之内一次性付清工程款(不包括任何税金)

  五、法律责任:

  1、合同签订之日起,任何一方不得擅自终止合同,违者按总造价的10%赔偿给对方作为违约金

  2、合同依法成立,具有法律约束力,合同发生纠纷时,甲乙双方应本着实事求是的精神,及时协商解决,如协商不成,任何一方可以向管理机关申请调解和仲裁,及向人民法院提起诉讼

  3、本合同未尽事宜,由甲乙双方共同协商解决,以上条款望双方共同遵守,此合同一式两份,甲乙双方各执一份,由甲乙双方签字盖章生效、

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

屋面防水维修工程施工合同3

  甲方:__________________

  乙方:__________________

  甲方将成都酒翁酒业有限公司白酒生产基地一期工程的屋面防水(天沟、卫生间等)分项工程承包给乙方。依照《中华人民共和国合同法》及其相关的法律、行政法规,并遵循自愿公正、诚实信用的原则,经甲、乙双方共同协商,达成如下协议。

  一、工程名称:成都酒翁酒业有限公司白酒生产基地建设项目防水工程

  二、工程地点:邛崃市卧龙镇酒源大道30、32号

  三、承包施工范围:屋面防水分项工程(包工完成整体工程),按双方预先测量确认屋面施工面积进行施工。

  四、工程内容、施工单价及金额、工程款的支付:

  1、工程内容:清扫基层;刷冷底子油;细部处理;烧熔化满粘贴卷材;蓄水试验无渗漏等内容。

  2、工程价格及金额:

  (1)施工费、辅料费(不含冷底子油)及管理费按?元/㎡计算(按实际施工面积计算);

  (2)一期工程施工面积约4万㎡,折算金额约?万元。

  3、工程量以实施工面积计算.

  4、工程款的支付:按工程进度每月结算一次,甲方每月按实际施工量的80 %支付工程进度款;工程结束经甲方验收合格后,甲方支付到总工程款的95 % ;剩余5 %的工程款作为质量保证金,质保期限达到后无任何质量问题即支付质保金。

  5、如需乙方开据建安发票,税率按%计算。

  五、施工期限:按一般防水施工进度进行正常施工,进度由甲乙双方根据现场实际情况协商确定,乙方必须保证不得影响下道工序的施工进度要求。

  六、防水卷材质量和施工质量要求:

  1、防水卷材质量要求:由甲方提供卷材及冷底子油,并有出厂合格证、出厂检验报告,符合国家现行标准抽检合格。

  2、施工质量要求:屋面防水要求达到GB50207-__________________规范要求,地下防水达到GB50208-__________________规范要求,必须严格按屋面卷材防水施工操作程序要求施工。泛水部分(包括排水、排气、女儿墙根部等)处理的卷材必须上翻足够尺寸(见施工图纸要求)。卷材铺设搭接宽度要足够、严密、满足国家防水施工规范要求;火烤熔化恰当,不得有漏烤和烧焦现象出现。防水层必须满粘、并粘接牢固,接缝密实,四周及管道、下水口等周围应密封严实,在24小时蓄水条件下无渗漏现象出现。乙方在施工过程中严格按照国家规范的搭接率不低于10%,搭接和损耗率不得超过15%,超出部分材料消耗由乙方承担。

  3、质保期限:按照国家规定的保修年限(五年)承担保修责任。在保修期内因乙方施工质量出现问题由乙方免费保修,若非施工质量因素(如甲方在防水层上安装、打洞、接管等)出现渗漏,乙方不承担保修责任,但可协助甲方处理,费用由甲方承担。在保修期间,发生任何质量问题,乙方必须在接到甲方电话通知24小时内进行维修,否则甲方有权自行修复,所产生的费用(费用金额无需乙方同意,以甲方确认的为准)甲方有权直接在乙方工程质保金中扣除,不足部分可向乙方追索。

  七、安全文明施工:

  1、甲、乙双方认真的遵守国家有关安全生产、文明施工法律、法规及建设部、成都市政府、市建委颁发的有关规定。

  2、对乙方使用的各类机械、脚手架及防护措施,双方由指定的'负责人做好交接工作,并做好记录工作。

  3、施工安全由乙方负责,甲方代乙方购买建安意外伤害险。

  4、派驻现场代表:甲方:,乙方:

  八、施工注意事项:

  1、乙方施工人员在本工程施工过程中,要严格遵守安全生产施工操作程序;严禁高空抛物,严禁违章作业;严禁在高空女儿墙压顶部位上打跳、翻坐、骑坐、走动;若因违反安全生产操作程序、违章作业和违反施工现场相关规定等原因所造成的人身伤害(包括伤、残、亡事故)及财产损失,均由乙方自行处理并承担全部经济和法律责任。

  2、乙方须服从甲方的现场统一管理,用水用电及材料堆放等服从甲方的安排。乙方应文明施工,规范管理,服从甲方的工作区域管理,不擅自进入甲方车间、办公、住宿等非施工区域;爱护公物,不毁损盗窃甲方财物。施工期间发生违纪行为,由乙方承担相应责任。

  3、乙方在施工过程中,对环境或第三人造成损害时,应当承担损害赔偿责任,与甲方无关。

  4、竣工验收前乙方退场时,必须清理现场,否则,甲方有权委托其它单位清理,由此产生的费用由乙方承担。

  九、甲方责任:

  1、负责提供图纸或设计变更材料一份;

  2、负责提供符合规范要求的防水施工基面,如局部基面需要处理,提供基面处理材料(水泥、砂等);

  3、负责提供场地或库房、施工照明、电、水等配套设施,甲方不得收取乙方任何费用;

  4、负责施工安排、进度控制、质量检查、组织竣工验收;

  5、配合乙方对排水施工完成的工作面进行保护;

  6、乙方工人进驻甲方施工现场后,甲方参与乙方对其职工进行遵纪守法、安全消防、社会治安及企业内部管理制度等方面的传达,并进行监督、检查;

  7、在施工过程中因为甲方施工原因或人为破坏等因素所造成的防水质量隐患需修复的,甲方应支付乙方所修复的全部人工、材料费用。

  十、乙方责任:

  1、遵守甲方现场的各项规章制度,做到安全施工,文明施工;

  2、严格按设计图纸规范要求和《施工方案》以及合同规定组织人员进行施工和交工;

  3、《施工方案》由乙方提供给甲方有关单位审批;

  4、提供甲方所需材料的相关资料;

  5、做好对防水施工完成的工作面的保护;

  6、做好蓄水试验及验收工作。

  7、负责保管甲方提供的防水材料,如有丢失由乙方负责赔偿。

  十一、违约责任:

  1、任何一方因违反合同给另一方造成的损失,应给予赔偿;

  2、甲方未按合同的要求支付工程进度款,须向乙方赔偿合同总金额?%的违约金,乙方有权停工,因而造成的经济损失及延误工期均由甲方负责;

  3、乙方不按"施工方案"和甲方要求的施工进度,造成工期延误的一切损失由乙方承担并向甲方赔偿合同总金额?%的违约金。

  十二、合同争议:

  1、出现本协议规定的不可抗力事件而给工程本身造成损失,乙方应承担自身责任范围内的一切经济损失。

  2、本合同在履行过程中若发生争议,由双方当事人友好协商解决,协商不成时,可向工程所在地人民法院提起诉讼。

  十三、本合同一式陆份,甲、乙双方各执叁份,具有同等法律效力。本合同经甲、乙双方具体经办人代表签字盖章之日起生效。本合同账款结清及合同所约定的条款完成(保修期满)后,本合同终止作废。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

屋面防水维修工程施工合同4

  发包人(全称):__________________(以下简称甲方)

  承包人(全称):__________________(以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  工程名称:__________________工程地点:__________________

  工程内容:旧泵房、水池降标高,旧配电室门房拆除,新做泵房配电室,主楼地下室新做泵房、室外做地沟,后院做门房,及其他零星维修改造工程(包括以上所有工程的土建、电气、安装工程)

  二、工程承包范围

  承包范围:屋面防水工程

  三、合同工期:

  开工日期:__________________竣工日期:__________________

  四、质量标准

  工程质量标准:合格

  五、结算方式

  根据图纸和工程量签证单计算工程量,依据__________________年相关计价定额、费用定额及施工单位经审核的规费证进行结算,人工单价的调整执行晋建标字(__________________)89号文件。

  六、付款方式

  竣工后付到95%,质保期(质保期为五年)满后全部付清。

  七、工程保修

  承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工,竣工后并在质量保修期内承担工程质量保修责任。双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:

  1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;

  2.防水工程为年;

  3.装修工程为年;

  4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为年;

  5.供热与供冷系统为

  6.给排水设施、道路等配套工程为保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。双方约定的.其他工程质量保修事项:本工程质保金为工程总价的5%,工程保质期满五年后,甲方将质保金返还乙方,在保修期发生的工程质量维修费由乙方承担。

  七、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

  八、合同生效

  合同订立时间:__________________年6月日合同订立地点:本合同双方约定签字盖章后生效

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

【屋面防水维修工程施工合同】相关文章:

屋面防水维修工程施工合同09-07

屋面防水维修合同01-14

屋面防水维修工程施工合同3篇01-13

屋面防水维修工程施工合同(4篇)02-11

屋面防水维修工程施工合同4篇02-11

屋面防水维修工程施工合同精选4篇03-20

屋面防水维修合同模板12-16

屋面防水维修施工的合同01-05

屋面防水维修施工合同11-09