- 相关推荐
工程收款简单协议书范本（精选15篇）
在不断进步的社会中，协议书的使用频率呈上升趋势，协议书的签订是双方或数方之间权利义务的最好规范。那么写协议书真的很难吗？以下是小编收集整理的工程收款简单协议书范本，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
工程收款简单协议书 1
发包人：_________________
承包人：_________________
依据双方_____________年__________月__________日签订的_____________工程施工合同、_____________补充协议、_____________补充协议、_____________补充协议约定的.承包范围，
该工程于____________________年__________月__________日竣工并通过验收，双方对本工程的质量和工期均无异议，现就本工程的竣工结算事宜，经友好协商，达成如下最终协议：_________________
一、工程结算范围：___________________________________(参照承包范围)。
二、工程结算造价：_________________大写：______________元，小写：______________元。本结算造价为本工程最终竣工结算结果，双方承诺不以任何原因和任何理由提出修改变更。结算造价明细见附表《工程结算造价明细表》。
三、本协议双方盖章签字即生效，本协议共__________份，发包人__________份，承包人__________份，监理单位__________份。
四、有关工程尾款的支付和工程保修问题双方另签协议。
发包人(签章)：_________________
承包人(签章)：_________________
监理单位(签章)：_________________
法定代表人：_________________
法定代表人：_________________
法定代表人：_________________
委托代理人：_________________
委托代理人：_________________
_____________年__________月__________日
工程收款简单协议书 2
委托人（甲方）：__________________
受托人（乙方）：__________________
兹由甲方委托乙方办理工程结算造价业务，经双方协商同意共同遵守如下条款。
一、委托造价结算项目名称、目的
______________________________________________________________。
二、委托结算造价的时间
自_________年_______月_______日至_________年_______月_______日。
三、委托造价结算的方式
______________________________________________________________。
四、双方责任
（一）甲方须向乙方提供真实、准确的资料；
（二）乙方有责任按照甲方委托的内容和要求按时按质完成结算造价工作；
（三）乙方有为甲方所提供的资料、文件及结算报告书内容等进行保密的义务。
五、双方违约责任
（一）甲方拒绝或未按期向乙方支付业务费，乙方有权停止工作或不向甲方提供结算报告书；
（二）甲方未同乙方协商而擅自变更或减除已签订的协议，不得索要已支付给乙方的款项；
（三）甲方未及时向乙方提供真实、合法的资料，由此产生的.不良后果由甲方负责，乙方不承担责任，并支付乙方总协议收入25％的违约金；
（四）乙方在甲方的积极配合下，不能按期完成结算工作，或未同甲方协商擅自变更、减除乙签订的协议，应视为违约，违约金为总协议的25％。
六、收费标准及结算方式
（一）收费标准：_____________________________________________。
（二）结算方式：按收费标准，经双方协定，由甲方预付乙方审计费_________元，待审计验证结束后一次结算。
七、其他事项
（一）本协议经双方签字，并加盖单位的公章或合同专用章后，即发生法律效力；
（二）本协议正本一式三份，具有同等法律效力；
（三）如遇到国家有关政策调整、法律修改及其他不可抗力事件，导致甲、乙双方或任何一方无法履行本协议，所遗留问题由双方协商解决。
甲方（公章）：__________
法人代表（签字）：______
联系人：________________
地址：__________________
电话：__________________
开户银行：______________
帐户：__________________
_________年_____月____日
乙方（公章）：__________
法人代表（签字）：______
联系人：________________
地址：__________________
电话：__________________
开户银行：______________
帐户：__________________
_________年_____月____日
工程收款简单协议书 3
发包人：_________
承包人：___________
_____________________建设项目
工程是广东省、__________市的重点项目，及时完成建设项目的结算工作，不仅是省市领导的明确要求，也是建设项目开展财务决算、资产移交、工程审计等工作的前提条件，是圆满完成建设任务自身的需要。为及时做好工程结算工作，发包人、承包人双方经协商一致，签订本工作协议书，资双方共同遵照执行。
1、工程结算报告的提交及审定
承包人在本工作协议书附件中提供的全部名工程结算人员，在__年__月__日至__年__月__日必须保证在工地现场办公，专门从事竣工档案编制、工程结算工作；否则，应按号合同（以下简称原合同）专用条款第款的约定承担违约责任，直至承包人改正到位为止。
承包人应按原合同专用条款第款的要求编制工程结算基础资料，并在__年__月__日前向发包人提交符合原合同专用条款第款要求的全部竣工结算资料。
本工程合同正常结算工作以截止在__年__月__日前上报的工程结算资料为基础进行，承包人应积极配合发包人，协助政府上级主管部门，完成上报结算书的审定工作。
发包人在收到承包人__年__月__日提交的手续齐备的.工程结算资料后，应组织有关单位在__年__月__日前审核完毕，及时报送上级部门审批。
承包人虽未能在__年__月__日前上报，但能在__年__月__日前上报且符合原合同专用条款第款要求的工程结算资料，由发包人作为本工程合同的善后处理工作组织审核审定。
本工程结算资料发包人接收的最后截止日期为__年__月__日。至__年__月__日承包人仍未报送本工程结算资料，视为已全部报出，发包人不再受理任何本工程结算资料。
承包人应按发包人的要求及时派出足够的工程结算管理人员与发包人派出的工程结算管理人员一起组成工程结算管理小组，要求及时报送工程结算资料并予以落实，否则，应按原合同专用条款第款的约定承担违约责任。如承包人不按发包人的要求及时派出足够的工程结算管理人员，发包人有权另行聘请有关工程结算管理人员，有关费用在原合同对专业工程管理配合服务费中支付，承包人不得有异议。
2、工程结算定审后有关款项的支付
本工程结算定审、承包人按原合同专用条款第款约定完整移交工程竣工档案且不发生原合同专用条款第款的违约情形的，双方同意依据原合同专用条款第款的约定按如下方法之一处理：
发包人已支付的累计金额小于工程结算定审金额的100%的（含项目保障费实际支付金额），发包人继续支付至结算定审金额的100%。
3、工程结算中争议问题的处理
对于工程结算中有争议的问题，依据合同的相关约定，本着“依法依规，实事求是和风险共担”的原则，按如下约定处理：
（1）承包人在__年__月__日前上报的工程结算资料经发包人审核后如发生争议，在__年__月__日前双方能达成一致且经上级主管部门审定的部分纳入正常结算审定；未能达成一致的部分如能在__年__月__日前取得一致的，将与承包人在__年__月__日至__年__月__日之间上报的工程结算资料为基础并在__年__月__日前取得一致的部分一起，经上级主管部门审定后，由发包人作为本工程合同的善后处理工作组织审核审定。
（2）双方未能在__年__月__日前达成一致的本工程结算争议，按照原合同专用条款第款的约定由工程所在地建设行政主管部门调解；调解不成的，任何一方均可提请__________仲裁委员会仲裁。
4、本工作协议书作为原合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。本工作协议书的约定与原合同相冲突的，以本工作协议书的约定为准。
5、本工作协议书于双方签字盖章后生效，至双方履行完本工作协议书中的义务与责任时终止。
6、本工作协议书一式份，发包人执份、承包人执份，具有同等法律效力。
附件：____________________建设项目工程结算工作架构。
发包人：__________市重点公共建设项目管理办公室
承包人：___________
（盖章）___________
（盖章）___________
法定代表人：___________
法定代表人：___________
委托代理人：___________
委托代理人：___________
住所：___________
住所：___________
电话：___________
电话：___________
传真：___________
传真：___________
签约日期：___________
签约日期：___________
签订地点：广东省__________市区。
工程收款简单协议书 4
____________公司(以下简称甲方) ____________公司(以下简称乙方)
住所：________________________
住所：________________________
法定代表人：____________
法定代表人：____________
鉴于：
________年________月________日，甲方与乙方就____________(工程项目名称)签订了《建设工程施工合同》(合同编号：____________)，建设工程总价款为：________________________万元整人民币。该项目已于________年________月________日竣工，已经甲方、乙方及________方验收，并于________年________月________日甲、乙双方进行了工程结算，并签订了《____________工程结算协议书》。按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》，乙方应向甲方支付建设工程款共计________________________万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款________________________万元整，尚未支付的建设工程款________________________万元整。
双方在此相互确认：除乙方应按本协议的约定向甲方支付________________________万元外，双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。
双方对以上所述事实均予以确认，并无异议。
基于以上所述，甲方与乙方经友好协商，就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜，达成本协议如下：
第一条 甲、乙双方在此确认：乙方应向甲方支付建设工程款共计________________________万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款________________________万元整，尚未支付的建设工程款________________________万元整。(见本协议附件：
1、付款凭证；
2、付款明细、
3、未付款明细)。
第二条 甲、乙双方经协商同意按如下方式，自________年________月________日至________年________月________日止由乙方向甲方支付建设工程款________________________万元整。(见本协议附件：
4、还款计划明细；如系分期支付，请写明分期付款的阶段及数额)。
第三条 强制执行条款
1、甲、乙双方共同确认：根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解，经慎重考虑，双方同意本协议签订后向北京市公证处申请办理公证并赋予本协议强制执行效力。
2、乙方保证承担举证义务，自每期(如分期付款)款项付清之日起________个工作日内，向甲方和北京市公证处提供有关证据证明其已经支付了应付款项，并分别由甲方和承办公证员核对签收，否则视为乙方对未支付事实的确认，即乙方未按期履行当期应付款项。
3、甲、乙双方同意如自任何一期款项付款期限届满之日起________个工作日内，乙方未向北京市公证处按期提供付款凭证，且甲方出具文件说明乙方未能按期支付应付款项时，甲方有权单方面依据具有强制执行效力的本协议向北京市公证处申请签发执行证书。甲方承诺在申请强制执行证书之前，将按照乙方在本协议中确定的联系地址向乙方发出《履行应偿借款通知书》(函寄或送达)，同时注明宽限期起止日期。在宽限日期截止时，如乙方仍未向北京市公证处举证其已按期支付了应付款项，或虽积极举证但不足以对抗甲方的债权，也未与甲方达成任何关于还款的展期协议，则视为乙方不履行或不完全履行的事实确有发生，在此情况下，甲方将向北京市公证处申请出具强制执行证书。
4、甲方有权依据北京市公证处出具的具有强制执行效力的本协议及执行证书直接向有管辖权的人民法院申请强制执行乙方应向甲方支付的全部未付款项。乙方愿意接受人民法院的强制执行。
5、甲方在申请执行证书时，应承担相应的举证义务并提供以下文件，保证向北京市公证处完全、正确地披露乙方履行债务的`情况：
(1)经年检合格的《营业执照(副本)》；
(2)《授权委托书》；
(3)《强制执行申请》；
(4)乙方已经履行还款义务的书面证明材料(如：乙方向甲方履行还款义务的情况，包括乙方已偿还/未偿还款项数额等情况)；
(5)经公证的具有强制执行效力的本协议；
(6)甲方在北京市公证处的监督下向乙方发出的《履行应偿借款通知书》；
(7)其他需要提供的材料。
6、乙方承诺愿以其全部资产接受强制执行，其资产中包括但不限于以下所列内容：________________________.
第四条 双方各自的承诺和保证
1、甲、乙双方在达成签订本协议意向后即向北京市公证处申请办理本协议的公证事宜。
2、乙方应按本协议的约定按期足额支付应付款项；甲方应按本协议约定办理有关收款和债务抵消的财务手续，并有义务在乙方付款当日向乙方出具有关发票凭证。
3、甲、乙双方指定联系地址及北京市公证处指定联系地址：
甲方联系地址、电话及传真如下：________________________；收件人：____________.
乙方联系地址、电话及传真如下：________________________；收件人：____________.
北京市公证处联系地址：
地址：____________________________________
邮编：________________________电话：________________________________
承办公证员：____________
甲、乙双方在此确定：如任何一方的联系地址、电话及传真发生变化，应及时告知给对方和北京市公证处，如没有及时履行告知的义务而发生的无法联系的状况，将由未履行告知义务的一方承担由此而带来的法律后果。
第五条 不可抗力
1、不可抗力是指本协议双方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于下列事件：战争、骚乱、罢工、瘟疫、水灾、洪水、地震、风暴、潮水或其他任何类似事件。
2、任何一方因不可抗力不能履行本协议规定的全部或部分义务，该方应尽快通知其他方，并须在不可抗力发生后________日内以书面形式向其他方提供详细情况报告及不可抗力对履行本协议的影响程度说明。
3、发生不可抗力，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本协议义务而使其他方________的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方因未尽本项责任而给其他方造成损失的，应承担赔偿责任。
4、各方应根据不可抗力对本协议履行的影响程度，协商确定是否终止本协议，或是继续履行本协议。
第六条 保密
除中国有关法律法规、公司章程另有规定或本协议双方另行达成书面协议外，未经另一方同意，本协议任何一方在上述交易完成前，不得将本协议的有关内容向任何第三方透露。
第七条 其他
1、本协议自_____市公证处公证后生效，并赋予强制执行效力。
2、本协议未尽事宜，由双方通过友好协商方式解决，另行签订补充协议，并经公证处公证。
3、本协议正本一式________份，每份均具有同等法律效力，双方各持________份，一份留存于_______市公证处备案。
甲方：____________公司(印章)
乙方：____________公司(印章)
法定代表人或授权代表：______(签字)
法定代表人或授权代表：____(签字)
________年________月________日
________年________月________日
工程收款简单协议书 5
合同编号：__________
签订时间：__________
签订地点：__________
委托人：__________ （以下简称甲方）
受托人：__________ （以下简称乙方）
甲、乙双方经友好协商，就甲方委托乙方承担_________工程造价结算审计的有关事宜，达成协议如下：
一、工程造价结算审计业务范围
甲方委托的_________工程项目，具体项目以甲方委托的资料为准。
二、乙方结算审计人员的资格条件
（一）具有良好的职业道德，在以往执业经历中无不良记录。
（二）乙方结算审计人员必须为乙方在册人员，不得临时招聘人员。乙方结算审计人员应具备注册造价师或省级二级以上的造价员任职资格，精通造价知识，且从事本专业不少于3年。
乙方项目经理：__________
乙方主要审计人员：__________
（三）乙方将企业营业执照、资质以及结算审计人员的资格证书复印件交甲方备案。
三、甲方的权利和义务
（一）甲方的权利：
1、检查乙方结算审计工作的进度安排及落实情况。
2、对结算审计人员违反本规定及职业道德的行为进行监督，并对乙方审计人员的工作情况向乙方通报，提出意见要求。
3、根据实际情况要求乙方增加或更换审计人员，无需支付任何费用。
4、结算审计完成后，甲方对工程总造价或部分单项工程进行复核，如复核审减金额超过乙方审定金额的5%，则甲方不予支付此部分工程结算审计费用，且甲方有权另行委托其他造价咨询机构进行二次结算审计，乙方不得有任何异议并承担甲方二次审计费用。
5、乙方违反本合同第二条有关约定时，如甲方在结算审计前发现可单方解除合同；如甲方在结算审计过程中发现可单方解除合同；如甲方在结算审计结束后发现可全额拒付审计费用，已支付部分费用乙方应在接到甲方书面通知起10日内返还，否则按照同期银行贷款利率支付甲方此部分的利息。
（二）甲方的义务：
1、及时向乙方提供施工合同、招标投标文件及与合同有关的其他资料原件，并对其真实性、完整性负责；
2、及时向乙方提供施工图纸、工程地质资料、现场签证资料、设计变更单及其他结算资料，并对其真实性、完整性负责；
3、为乙方派驻的审计人员提供食宿、交通、通讯等便利条件，但费用由乙方负责。
四、乙方的权利和义务
（一）乙方的权利：
1、有权要求甲方进行与结算审计工作相关的必要的配合和协调。
2、有权对甲方在工程管理工作中存在的问题提出意见或建议。
3、有权按合同规定收取审计费用。
4、乙方在审核工程结算过程中，若发现竣工图、图纸会审纪要、工程变更、现场签证以及认质认价等资料不齐全（签收资料清单以外）影响审计工作的，或施工方不前来配合核对的，乙方有权书面（需盖公章）通知施工单位在5日之内（自通知之日起计算）将缺失资料补齐或前来核对，所补资料必须是原始资料且必须为原件，并且签章齐全。
（二）乙方的义务：
1、委派符合本合同第二条规定的'，精通工程造价业务且有较高职业道德的审计人员对本工程进行审计。
2、审计过程中坚持科学、公正、实事求是的原则，按照国家有关规定实施审计工作。
3、自签收委托人移交的结算资料之日起60天内提供该部分结算审计报告。全部单项工程出具审计报告后_________天内出具最终审计报告。时间每超一天，支付甲方500元违约金。由于非乙方原因导致的工期延误顺延。
4、按照不同施工单位分别进行审计的书面审计报告要求一式六份，且审计报告要求建设单位、施工单位、造价咨询单位签字盖章后方为生效；按照各单项工程出具的书面审计报告要求符合甲方要求，审计报告要求建设单位、施工单位、造价咨询单位签字盖章后方为生效。两种形式的审计报告必须提供相应书面报告同内容电子版各1份。
5、乙方有随时向甲方就审计报告内容进行解释的义务。
五、结算审计费用
结算审计费用=甲方送审额_________×_________%+乙方审减额_________×_________%，若乙方审减额低于：甲方送审额_________×_________%，则按照审减额支付审计费用。
甲方送审额是指针对本项目甲方进行初审后的额度，具体数据以甲方确认为准。
六、付款方式
_____________________________________________。
七、其他约定事项
（一）本合同未尽事宜双方协商解决，协商不成依法向合同签订地人民法院起诉。
（二）若甲方发现乙方造价人员有明显违背职业道德的审计行为（如吃、拿、卡、要或与施工单位串通损害甲方利益等），甲方有权终止合同，另行选定造价咨询机构。如给甲方造成损失，甲方有权向乙方索赔。
（三）本合同一式六份，甲方执四份，乙方执两份。
（四）其他：合同履行过程中发生的一切费用由乙方自行解决。
八、本合同经双方签字盖章后生效
委托人：__________
法定代表人：__________
委托代理人：__________
开户行：__________
账号：__________
税号：__________
受托人：__________
法定代表人：__________
委托代理人：__________
开户行：__________
账号：__________
税号：__________
工程收款简单协议书 6
甲方：____________
乙方：____________
本着平等、自愿、有偿的原则，保证工程结算的准确性，甲方原将奉节县________镇厂河坝双溪家园附属工程的工程造价结算工作交乙方来完成，经双方商定，达成如下共识条款：
一、结算编制内容：
奉节县________镇厂河坝双溪家园附属工程的合同约定甲方所承包的全部工作内容的工程造价结算编制。
二、承包方式：
乙方按与甲方签订的施工合同完成奉节县________镇厂河坝双溪家园附属工程的工程造价结算编制，采用按总价承包形式包干，总价款为20000.00元（大写：贰万元整）。
三、结算费用的支付方式：
乙方编制完成的结算与建设单位（甲方）核对认定结算报告后，乙方向甲方提供全套结算书电子文件（EXCEL格式）并交付全套纸质资料2份。移交结算书时甲方应一次性付清全部款项。
四、甲方责任：
1、按时准确地提供乙方完整的结算备查复印件资料：合同及补充条款、竣工图、材料价格核定单、工程设计变更单、工程签证单。
2、原件在上报建设单位时自备查、交乙方整理装订完善，并负责所发生的资料费用。
3、按约定时间付给乙方费用报酬。
五、乙方责任：
1、必须保证编制结算的.准确性，按时保质、保量完成甲方整个工程结算的编制、核对工作。
2、负责结算备查资料的收集装订。
3、保证在甲方与审计单位约定时间内进行认真核对工程量及工程计价完成审定报告。
六、其他：
乙方领到甲方支付的费用报酬，以出据收条为准；若甲方要求开正规发票，所缴的税费由甲方负责支付。
七、本协议一式两份、甲乙双方各执壹份，签字生效，具有同等法律效力，希共同遵守执行；双方帐款结清后，本协议自然失效。
甲方（签章）：____________
乙方（签章）：____________
____年____月________日
____年____月____日
工程收款简单协议书 7
委托方： （简称“甲方”）
受托方： （简称“乙方”）
甲乙双方按照诚实信用原则，依据《合同法》及其它法律、法规的有关规定，经友好协商就甲方委托乙方收款事宜达成以下条款，共同遵照执行：
一、委托事项：甲方委托乙方代为收取 分店营业款。
二、乙方义务：
1、乙方代甲方收取门店营业收入，并向顾客开具发票。
2、自本协议签订日起，乙方应每日向甲方通报收款情况；
3、对甲方委托的委托收款过程中知悉的甲方的.商业秘密进行保密；
4、委托款项交付：
三、本协议有效期自本协议签订之日起至 年 月 日。
四、违约责任：乙方违反本协议，甲方有权终止本协议并追究乙方违约责任。
五、如果甲乙双方就本合同发生纠纷应协商解决，协商不成任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
六、本协议一式三份，甲方执两份，乙方执一份，具同等法律效力，经双方签字盖章后生效。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
工程收款简单协议书 8
甲方：
乙方：
签订地点：
根据甲方开户银行管辖行行批准，甲方已获准采用同城特约委托收款方式向付款人收取（费种名称）。为明确各方责任，现签订协议（合同）如下：
一、甲乙双方承诺遵守《中华人民共和国合同法》、《支付结算办法》及《中国人民银行杭州中心支行同城特约委托收款业务管理办法》。
二、甲方向乙方收取款项，应当以事实为依据，并符合有关收费政策。
三、乙方同意甲方采用同城特约委托收款方式在其存款账户（户名：异常情况下多付款项且符合《中国人民银行杭州中心支行同城特约委托收款业务管理办法》所列的反方向委托收款情形的，乙方有权自付款日起一个月内向甲方发起反方向委托收款，甲方同意由原受托收款银行在其账户内划款。
七、乙方根据自身需要确定是否需要获取收据（是，否）。
八、乙方需变更指定付款账户的，应另签新协议（合同）。
九、甲乙双方签订协议（合同）后，乙方应在七日内向本协议（合同）所指定的开户银行授权，并将本协议（合同）其中一份随"委托收款授权书"送交指定的'开户银行。
十、双方约定的其他事项：
1、______________________
2、______________________
十一、若乙方解除协议（合同），须携单位介绍信或本人有效身份证件和本协议书（合同），提前一个月与甲方办理协议（合同）解除手续。
十二、甲乙双方应全面、实际履行协议（合同），不履行或不完全履行协议（合同）的，应按照《中华人民共和国合同法》有关条款承担违约责任。
十三、如因甲方提供的委托收款纸凭证（或电子支付信息）有误，对乙方造成损害的，甲方应负赔偿责任。
十四、甲乙双方发生纠纷后，应当协商或调解解决，协商或调解解决不成的，可向人民法院起诉。
十五、本协议（合同）一式三份，甲乙双方各执一份，具有同等效力，另一份送付款人开户银行。
本协议（合同）自甲乙双方签章之日起生效。
甲方（盖章）：_________
乙方（盖章）：_________
银行意见：__________________________
订立协议日期：______年_____月_____日
工程收款简单协议书 9
委托方：_________ (简称"甲方")
住所：___________________________
电话：___________________________
传真：___________________________
受托方：__________(简称"乙方")
住所：___________________________
电话：___________________________
传真：___________________________
甲乙双方按照诚实信用原则，依据《律师法》、《民法通则》和《合同法》及其它法律、法规的有关规定，经友好协商就甲方委托乙方收款事宜达成以下条款，共同遵照执行：
第一条甲方委托乙方的事项为：委托收款。
1.甲方委托乙方采取合法手段及措施，妥善解决_________拖欠甲方_________万元的债务问题，依法维护甲方的合法权益。
2.甲乙双方约定，乙方的代理方式为：□非风险代理；□风险代理；
第二条甲方保证
1.其委托乙方的收款事项不得违犯国家相关法律法规，不得侵害他人的合法权益；
2.向乙方提供委托收款真实、全面的背景情况，以及有效的线索；
3.在本协议有效期内，未经乙方书面同意不得再委托第三方，否则视同乙方已履行本协议义务，甲方应按本协议规定向乙方支付履约费用及佣金；
4.在本协议有效期内，未经乙方书面同意不得和被调查人达成任何与本协议目的相悖的协议或安排，否则视同乙方已履行本协议义务，甲方应按协议向已方支付履约费用及佣金；
5.未经乙方书面同意，不得向被调查人泄漏乙方身份及本协议内容；
6.积极配合乙方的工作，根据乙方的需要及时提供相关信息资料及支持帮助。
第三条乙方保证
1.自本协议签订日起，在委托收款取得实质性进展时应及时向甲方通报；
2.对甲方委托的委托收款及在调查过程中知悉的甲方的商业秘密进行保密。
第四条甲方按如下规定向乙方支付代理佣金：
1.非风险代理：甲方应于合同签订日向乙方支付前期费用_________元，代理佣金按债权金额的_________%支付。
2.风险代理：甲方应于收到债款后当日向乙方支付代理佣金，佣金按收回金额的_________%支付。
第五条本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。
第六条如出现下列情况，乙方有权单方面解除本协议：
1.甲方违反其在第二章中的保证与承诺，使本协议无法或难以继续履行；
2.甲方委托的委托收款难以确认。
第七条如出现下列情形时，甲方有权单方面解除本协议：
乙方违反其在第三章中的`保证与承诺，使本协议无法或难以继续履行；
第八条如任一方("违约方")违反本协议规定的义务，违约方在收到另一方("守约方")要求纠正其违约行为的书面通知之日，应立即停止其违约行为，并在_____日内赔偿守约方因此受到的所有损失。如违约方继续进行违约行为或不履行其义务，守约方除就其所有损失而获得违约方赔偿外，亦有权单方面终止本协议。
第九条甲方违反其在本协议第二条中的保证与承诺，无权要求乙方退还佣金，并应承担乙方因此而遭受的损失。
第十条乙方违反其在本协议第三条中的保证与承诺，乙方应向甲方退还佣金；并应承担甲方因此而遭受的损失。
第十一条乙方因本协议第六条规定事由单方面解除本协议收取的前期费用不予退还。
第十二条甲方若不能按规定时间向乙方支付佣金，每逾期一天应向乙方支付____‰的滞纳金。
第十三条因不可抗力致本协议无法履行的，双方都不承担责任。
第十四条如果甲乙双方就本合同发生纠纷应协商解决，协商不成任何一方均有权向_________申请仲裁或提起诉讼。
第十五条本协议未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
第十六条本协议附件为合同的有效组成部分，具有同等法律效力。
第十七条本协议一式两份，双方各执一份，具同等法律效力。
甲方(盖章)：_________
乙方(盖章)：_________
甲方代表：_____________
乙方代表：______________
签订时间：_____________
工程收款简单协议书 10
甲方：
乙方：
为加强供电、供水、管理费、停车费及本体维修基金或双方约定的乙方应向甲方交纳的其他费用的收费管理，方便费用结算，甲方特委托银行代收上述款项。
为明确甲乙双方的义务责任，特签订以下协议：
一、甲乙双方共同遵守《____市特种委托收款结算办法》的规定，乙方须在本市中国工商银行开设帐户，并许诺其开户银行在接到甲方的'收款凭证后，银行通过电脑将款项转至甲方帐户。
二、乙方应付甲方的费用不得拒付。银行统一划款时间为每月5—8日15—18日，乙方须在每月5日前保证其帐户内有足够支付当次的款项（大于上月费用的1.5倍额数）。如划款期间乙方帐户金额不足而造成无法划款视为违约，从25日起每拖延一天按应付费总额的3‰加收滞纳金，并停止供电供水，直到缴清所有款项后方可恢复。
三、结算中如有差错，由甲方负责处理，在下一次划款中退还或补差。因政府规定收费标准变更，甲方可在下一次划款中补（退）齐。
四、乙方银行帐户如有变动、冻结或取消，应立即到甲方办理更改手续，否则造成无法划款的，按拖欠费用处理。
五、每次划款后甲方按乙方住址送收款收据，同时乙方可凭存折到银行查询。
六、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
工程收款简单协议书 11
收款方：（甲方）
付款方：（乙方）
经过协商，双方就货款支付及收取达成如下协议：
一、付款方式
1. 乙方将货款以现金/转账等方式支付给甲方。
2. 若乙方选择转账方式支付货款，则应在签订本协议之日起5个工作日内将货款汇入甲方指定账户。
3. 所有货款支付均应按照当地税务规定进行。
二、收款方式
1. 甲方接受现金/转账等方式收取货款。
2. 甲方将提供有效的收款凭证给乙方，以确认货款支付已成功。
三、货款金额
1.乙方应按照订单金额的百分之80支付货款订金，余下的货款应在货物交付时一次性支付给甲方。
2. 如因乙方原因导致订单无法完成，则甲方将返还已支付的.订金。
四、交货方式
1. 甲方将在货款支付成功后3个工作日内发货。
2. 若因甲方原因导致无法按时发货，甲方将在发货日期前3天告知乙方，并与乙方协商延迟发货时间。
五、逾期付款
1. 若乙方逾期未支付货款，则将按照应支付金额的日息1.5%向甲方支付滞纳金。
2. 若乙方逾期支付时间超过1个月，则甲方有权解除本协议并保留要求追究乙方赔偿责任的权利。
六、争议解决
1. 本协议的解释和执行均应遵循中华人民共和国的法律、规定和相关条例。
2. 对于因履行本协议而发生的争议，双方应协商解决。如协商无果，则应向有管辖权的人民法院提起诉讼。
本协议有效期为____年，双方签字生效。
甲方（签字）：_____________
乙方（签字）：_____________
日期：_________________
工程收款简单协议书 12
甲方（委托方）：_______
乙方（受托方）：_______
鉴于甲乙双方经过友好协商，甲方同意委托乙方为其代收相关款项，现就有关事项达成如下协议：
第一条委托事项
甲方授权乙方代表甲方收取______（具体款项来源及描述）的全部款项。
第二条代收款项
乙方按照甲方提供的信息进行款项收取，收款金额为______。
乙方收到款项后，应在______个工作日内将款项全额转交至甲方指定账户。
第三条权利与义务
甲方应提供真实、准确、完整的收款信息，并对所提供信息的真实性、合法性负责。
乙方应对代收款项的安全性负责，确保款项及时、完整地交付给甲方，不得挪用或截留。
双方应对本协议内容以及在履行过程中获取的`对方信息保密。
第四条违约责任
如任何一方违反本协议约定，违约方应承担由此给守约方造成的一切损失。
第五条协议期限与解除
本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期至______年______月______日止。如需提前解除协议，须提前______天以书面形式通知对方。
第六条争议解决
因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均有权向______人民法院提起诉讼。
甲方（委托方）：
签字（盖章）：
日期：
乙方（受托方）：
签字（盖章）：
日期：
工程收款简单协议书 13
委托方： （简称“甲方”）
受托方： （简称“乙方”）
甲乙双方按照诚实信用原则，依据《合同法》及其它法律、法规的有关规定，经友好协商就甲方委托乙方收款事宜达成以下条款，共同遵照执行：
一、委托事项：甲方委托乙方代为收取 分店营业款。
二、乙方义务：
1、乙方代甲方收取门店营业收入，并向顾客开具发票。
2、自本协议签订日起，乙方应每日向甲方通报收款情况；
3、对甲方委托的.委托收款过程中知悉的甲方的商业秘密进行保密；
4、委托款项交付：
三、本协议有效期自本协议签订之日起至 年 月 日。
四、违约责任：乙方违反本协议，甲方有权终止本协议并追究乙方违约责任。
五、如果甲乙双方就本合同发生纠纷应协商解决，协商不成任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
六、本协议一式三份，甲方执两份，乙方执一份，具同等法律效力，经双方签字盖章后生效。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
工程收款简单协议书 14
甲方（代收款人）：_______________
乙方（委托人）：_______________
鉴于乙方需要向甲方支付款项，但由于某种原因无法直接支付，故而委托甲方代为收取有关款项；
在此，甲乙双方经协商一致，根据有关法律法规，达成如下协议：
第一条 委托款项
1、乙方将需要支付的款项委托甲方代为收取。
2、乙方对该款项的归属及付款义务不受影响，代收款项不视为乙方对款项的认可或承认。
3、乙方应分别向甲方提供委托代收的款项，包括款项种类、金额、支付时间等，以及相应的付款方和付款账户信息。
第二条 代收款项
1、甲方应按照乙方委托的款项种类、金额、支付时间等要求代为收取有关金额。
2、甲方应当遵守法律法规，尽职尽责地代为收取款项，并按照乙方的指令及时处理收款事宜。
第三条 代收款项的支付
1、甲乙双方同意，甲方应在收到乙方支付的款项后，及时通知乙方收款情况，提供有关收款的证明文件。
2、甲方收到款项后，应当按照乙方指令，将款项及时转账或现金收取给乙方。
3、甲方应当在收款期限内全面代收乙方的'款项，并妥善保管与代收有关的收款凭证和证明文件。
第四条 代收费用
1、甲方应当按照实际情况收取代收费用，乙方应当在收到通知后及时支付代收费用。
2、代收费用的计算方法和标准由甲方和乙方协商确定。如因代收任务的完成情况、甲方业务的复杂程度等因素产生额外费用的，经双方协商后分别承担。
第五条 双方的权利义务
1、甲乙双方应当妥善保管有关协议的书面证明文件；
2、若因甲方的原因未能代收乙方的款项，甲方应当及时通知乙方，并退还已经收取的代收费用；
3、乙方对有关款项的表示，均以书面形式为准，包括不限于有关授权、委托、协议等。
第六条 违约责任
1、如果一方违反本协议的规定，给对方造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。
2、如果因为甲方原因未能代收乙方的款项，而给乙方造成经济损失的，甲方应承担赔偿责任。
第七条 争议解决
1、因执行本协议产生的争议，双方应首先通过友好协商解决。
2、协商不成的，可依据本协议约定向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第八条 协议的终止
1、本协议在协议约定期限届满时终止，具有不可撤销性；
2、如双方一方不遵守协议或解除协议，应提前15个自然日向对方书面通知；
3、本协议解除之后，双方应该保留履行前已经发生的义务。
第九条 其他事项
1、本协议的效力、解释、执行和争议解决均适用中华人民共和国法律；
2、本协议一式二份，甲乙双方各执一份。
3、本协议自甲、乙方双方签字章生效。
甲方（代收款人）：_______________
乙方（委托人）：_______________
日期：_______________
工程收款简单协议书 15
编号：_________
甲方： __________________
乙方(缴存单位)：___________________
丙方(付款单位)：___________________
丁方(丙方开户银行)___________________
根据《民法典》、《支付结算办法》、《深圳市住房公积金管理暂行办法》等规定，为方便单位及时缴存住房公积金，甲乙丙丁四方经协商一致，签订本协议。
一、乙方是丙方的分支机构/下属单位(__________________)，经乙方和丙方协商确定，丙方每月为乙方按时足额缴存住房公积金。
二、丙方同意甲方从_________年_________月起定期在丙方指定账户扣划乙方应缴存的住房公积金款额，该指定账户由丙方在丁方设立(详见下列表格中所列丙方账户)，丁方对下列表格中所列丙方账户信息予以核实。
三、每个月的_________日为当月住房公积金的托收日，丙方应在托收指定账户内留有足够款额用于支付乙方应缴存的住房公积金。因丙方账户冻结、销户或者余额不足等原因而未能成功托收住房公积金，导致乙方职工的住房公积金相关权益受到损害的，甲方不承担任何责任。
四、因乙方、丙方原因导致丙方账户当月托收住房公积金款项不成功的，乙方、丙方应当在次月补缴该月因托收不成功而欠缴的住房公积金。乙方、丙方承担未及时缴存住房公积金的责任。
五、丙方授权丁方按照甲方提供的.收款凭证或者电子数据，及时、准确地划拨住房公积金款额至甲方账户(详见下列表格中所列甲方账户)。资金入账时间以资金实际到账时间为准。
六、乙方如变更指定账户，应经甲方同意，并重新签订委托收款协议。
七、乙方、丙方若需解除本协议的，应提前一个月通知甲方，并办理协议解除手续。
八、凡因本协议引起的争议，各方应协商解决，协商不成的，可向人民法院起诉。
九、本协议一式四份，甲乙丙丁四方各执一份。本协议自甲乙丙丁四方签字(章)盖章之日起生效。
甲方(住房公积金业务专用章) 乙方(单位公章)
经办人：__________________ 法定代表人/委托代理人：__________________
________年________月________日 ________年________月________日
丙方(单位公章) __________________丁方(丙方开户银行盖章)__________________
法定代表人/委托代理人：__________________ 经办人：__________________
________年________月________日 ________年________月________日
【工程收款简单协议书】相关文章：
工程收款委托书08-30
工程收款委托书03-04
工程收款协议书范本（通用5篇）11-19
工程劳务收款证明模板（精选6篇）07-25
工程收款委托书（精选15篇）03-20
代理收款协议书03-02
收款的协议书（精选10篇）12-01
收款权转让协议书09-07
简单公司工程承包协议书12-13